# Выполнение комплексных работ по сопровождению Единой производственной системы учреждения

- Номер: 32616457708 (223-ФЗ)
- Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА МОСКВЫ"
- НМЦК: 49 500 000,00 ₽
- Подача заявок до: 28.10.2026
- Карточка ЕИС: https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32616457708

**Требование к опыту:** Опыт не нужен
**Суть:** Почасовое сопровождение и развитие Единой производственной системы (ЕПС ГлавАПУ) института Генплана Москвы на платформах ReInform 2.0 и ReGIS: поддержка пользователей, доработки по частным ТЗ, исправление ядра платформы, администрирование контуров. Срок — с заключения по 31.12.2026 и с 01.01.2027 по 30.11.2027, НМЦ 49,5 млн руб.
**Тип проекта:** Новое + поддержка
**Сроки:** этап 2026 — с даты заключения по 31.12.2026; этап 2027 — с 01.01.2027 по 30.11.2027; работы по заявкам, оплата по человеко-часам
**Оплата:** без аванса; ежемесячно по фактически выполненным заявкам, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке
**Права на результат:** исключительные права на все созданные РИД переходят заказчику с момента создания
**Только СМП/СОНКО:** нет
**Очное присутствие:** Неясно
**Про присутствие:** место выполнения работ — Москва, Триумфальная площадь, 1; удалённый режим прямо не оговорён
**Можно ли сразу:** Нужна история/допуск
**Пояснение:** нужны права на модификацию закрытой платформы ReInform/ReGIS и доступ к её исходникам — фактически только правообладатель или его лицензиат
**Существующая система:** ЕПС ГлавАПУ на программной платформе ReInform 2.0 и геоинформационной платформе ReGIS
**Как выбирают:** электронный аукцион (223-ФЗ) — по цене
**Сложность:** high
**Комментарий:** не подходит: без прав на исходники платформы ReInform/ReGIS участвовать нельзя, плюс обеспечение 7,4 млн руб.

## Признаки заточки под исполнителя: 15% (низкий)
Крупный (49,5 млн руб.) договор сопровождения и развития системы на проприетарной платформе ReInform/ReGIS. Обязательное наличие прав на модификацию платформы с доступом к исходному коду фактически оставляет в игре правообладателя или его партнёров. Аукцион по цене, сроки и окно подачи обычные, критериев опыта нет.
- incumbent_lock (+15): «Подрядчик должен обладать исключительным правом на Платформу либо правами использования Платформы, позволяющими осуществлять ее модификацию и доработку, включая доступ к исходному коду.» — Сопровождение ЕПС требует прав на изменение закрытой платформы ReInform/ReGIS и доступа к её исходникам, которые есть лишь у правообладателя и его лицензиатов; посторонний исполнитель не сможет даже приступить. [docs/32616457708/Техническое_задание_17232264-1.pdf]
Возможные честные причины: Система исторически построена на ReInform/ReGIS; заказчик прямо объясняет требование технической невозможностью сопровождения без исходников платформы.

## Что сделать
- техподдержка пользователей ЕПС, управление инцидентами и изменениями по SLA (5×8)
- адаптационное сопровождение: новые функции, витрины, справочники, интеграции по частным ТЗ
- устранение дефектов платформы ReInform/ReGIS с изменением её исходного кода, обновления и новые версии
- администрирование СПО и инфраструктуры промышленного и тестового контуров, резервное копирование, устранение уязвимостей
- ежемесячные отчёты и листы учёта рабочего времени

## Платформа и технологии
- ReInform 2.0 (RIF 2.0)
- ReGIS
- Service Desk заказчика

## Допуски, пропуска, режим
- доступ к промышленному и тестовому контурам заказчика
- конфиденциальность исходных кодов и архитектуры ПО заказчика

## Лицензии и членство
- исключительное право на платформу ReInform/ReGIS либо права её модификации с доступом к исходному коду — подтвердить в течение 5 рабочих дней после заключения

## Штрафы и риски
- обеспечение исполнения договора 15% — 7 425 000 руб.
- жёсткие SLA: реакция на инциденты 2–4 часа
- объём не гарантирован — оплата по фактическим часам

_Выжимка сделана автоматически по документам закупки; юридически значимы только сами документы (файлы в папке «Документы» и текст в 01_ТЕКСТ_ВСЕХ_ДОКУМЕНТОВ.txt)._


# ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТОВ

=== ФАЙЛ: Аукционная_документация_223-ФЗ.doc | docs/32616457708/Аукционная_документация_223-ФЗ.pdf
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления закупочной
деятельности
ГАУ «Институт Генплана Москвы»
_______________________ Н.П. Потеряхина
«_____» _________________2026 г.
М.П.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Предмет закупки:
Выполнение комплексных работ по сопровождению
Единой производственной системы учреждения
Заказчик:
Государственное автономное учреждение города Москвы
«Научно-исследовательский и проектный институт
Генерального плана города Москвы»
Реестровый номер процедуры закупки ________________________
Наименование оператора электронной площадки: https://roseltorg.ru/
г. Москва, 2026 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Термины и определения
1.1. Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский
и
проектный
институт
Генерального
плана
города
Москвы»
(ГАУ «Институт Генплана Москвы»).
1.2. Положение о закупках - положение о порядке организации и проведения закупки
товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Институт Генплана Москвы» обязательное к применению
заказчиком в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утверждённое заказчиком и
размещённое на официальном сайте ЕИС в установленном порядке (далее - Положение о
закупках).
1.3. Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и
определения победителя закупки.
1.4. Единая информационная система (далее - ЕИС) - совокупность информации,
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.5. Сайт Заказчика - сайт ГАУ «Институт Генплана Москвы» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.genplanmos.ru.
1.6. Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы
(далее - ЕАИСТ) - общегородская информационная система, обеспечивающая автоматизацию
процессов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчиков города Москвы.
1.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг Заказчику.
1.8. Участник закупки - юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за
исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с
Федеральным законом от 14 июля 2022 г. №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц,
находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица,
являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом №255-ФЗ.
1.9. Конкурентные закупки – закупки, осуществляемые с соблюдением одновременно
условий, установленных Положением о закупках, и предусматривающие состязательность
предложений независимых участников.
1.10. Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается
договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении
аукциона, на установленную в документации о закупке величину.
1.11. Электронный документ - документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
1.12. Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора),
содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки,
правилах подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам
2
закупки договора.
1.13. Электронная площадка (далее ЭП) - сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме (за исключением закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме).
1.14. Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов,
содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке,
установленном Положением о закупках.
1.15. Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора,
цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
сумма цен единиц товаров, работ, услуг, цена единицы товара, работы, услуги, максимальное
значение цены договора (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить), определяемая Заказчиком в
документации о закупке (извещении о проведении закупки).
1.16. Цена договора (критерий оценки заявок) - – предельно допустимая цена договора,
цена единицы товара, работы, услуги или сумма цен единиц товаров, работ, услуг в случае, если
количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг
невозможно определить.
1.17. Оператор электронной площадки (далее – оператор ЭП)
- являющееся
коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля
иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество
голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем
двадцать пять процентов, владеющее ЭП, в том числе необходимыми для ее функционирования
оборудованием и программно-техническими средствами (далее также – программно-аппаратные
средства ЭП), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в
соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ. Функционирование ЭП осуществляется в
соответствии с правилами, действующими на ЭП, и соглашением, заключенным между
Заказчиком и оператором ЭП, с учетом требований, предусмотренных положениями Закона
№ 223-ФЗ. Оператор ЭП обеспечивает выполнение функций по подготовке, получению, анализу,
обработке, предоставлению информации и проведению закупок на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем организации закупок в электронной форме.
1.18. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр,
формируемый из сведений об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а
также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда
расторгнуты или в случае одностороннего отказа Заказчика, в отношении которого
иностранными государствами, совершающими недружественные действия отношении
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц,
введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которых иностранными
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора
в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
договоров, предусмотренный статьей 5 Закона № 223-ФЗ и Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).
1.19. Взаимозависимые с Заказчиком лица - юридические лица, указанные в
части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, признаваемые взаимозависимыми с Заказчиком лицами в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, и иные юридические лица, которые
признаются взаимозависимыми с Заказчиком лицами в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, если закупки осуществляются в целях обеспечения единого
технологического процесса, при условии что перечень таких лиц с указанием обоснования
3
включения в него каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового
кодекса Российской Федерации определен Положением о закупках.
1.20. Офшорная компания – юридическое лицо, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи
241 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий,
используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации.
1.21. Закупки, связанные с созданием объектов капитального строительства
(далее также – закупки в сфере градостроительства) – это закупки товаров, работ, услуг,
связанные с выполнением проектно-изыскательских работ, работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе
на выполнение работ по сносу и подготовке территории для строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, на проведение комплексных работ по обследованию и
оценке технического состояния объекта, на выполнение проектных и (или) изыскательских
работ, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика, на поставку и
монтаж оборудования, необходимого для эксплуатации объекта капитального строительства.
В настоящей Документации используются также иные термины и определения, не
предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Общий порядок осуществления закупок в электронной форме
2.1. Проведение конкурентных закупок в электронной форме происходит в информационнотелекоммуникационной сети Интернет посредством ЭП.
2.2. Сведения о проведении конкурентной закупки в электронной форме, включая
наименование и адрес ЭП в сети Интернет, порядок и условия подачи заявок на участие в
закупке, а также перечень иных действий, которые осуществляются в электронной форме,
должны быть указаны в соответствующем извещении и/или документации о закупке.
2.3. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме,
подлежит размещению в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ и настоящей
документацией.
2.4. Извещение о проведении закупки, документация о закупке в электронной форме
подлежат обязательному размещению в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев,
предусмотренных Положением о закупах, посредством функционала ЕАИСТ, а также на сайте
ЭП, на котором будет проводиться закупка.
2.5. Порядок проведения закупки с применением ЭП определяется документацией о закупке
в электронной форме и с учетом требований Положения о закупках к соответствующему способу
закупки. В случаях, не оговоренных в такой документации о закупке, применяется регламент
соответствующей ЭП в части, не противоречащей Положению о закупках.
2.6. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме,
Заказчика, оператора ЭП должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной
закупки в электронной форме, Заказчика, оператора ЭП.
Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего
документа и может являться основанием признания заявки участника, не соответствующей
требованиям, установленным документацией о закупке в электронной форме.
2.7. Доступ к открытию поступивших заявок на участие в закупке в электронной форме
осуществляется в заранее назначенное время на ЭП согласно извещению о проведении закупки в
электронной форме, в соответствии с регламентом ЭП. Заседания Закупочной комиссии
проводятся в порядке и в сроки, установленные Положением о закупке и настоящей
документацией. Протоколы заседаний Закупочной комиссии публикуются в сроки,
установленные настоящей документацией, в ЕИС, а также на сайте ЭП, на котором проводилась
закупка.
2.8. В случае подачи одним участником закупки в электронной форме двух и более заявок
на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны,
4
оператор ЭП возвращает заявку подавшему ее участнику.
2.9. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам
этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки
предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует
такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения
Закупочной комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также
о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких
заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее
признания таковой.
2.10. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, должен содержать
следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации
каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников
закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых
предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в
которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В
случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили
ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же
условия;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе
проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и
возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые
отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного
предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса
котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок,
окончательных предложений) с указанием решения Закупочной комиссии о присвоении каждой
такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных
критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких
заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг, сроки исполнения договора.
2.11. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной
закупке размещаются Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев,
5
предусмотренных Положением о закупках, посредством функционала ЕАИСТ не позднее чем в
течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления
указанных разъяснений.
В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС, на официальном сайте, за
исключением случаев, предусмотренных Положением о закупах, посредством функционала
ЕАИСТ указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
положением о закупке для данного способа закупки.
2.12. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке,
размещение в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных
Положением о закупках, таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в
электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме,
окончательных предложений, предоставление Закупочной комиссии доступа к указанным
заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений
участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов,
составляемых в соответствии с настоящей документацией, обеспечиваются на ЭП оператором
ЭП.
2.13. Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о
конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключением
случаев, предусмотренных Положением о закупках, посредством ЭП не позднее чем в течение
трех рабочих дней с даты поступления такого запроса с указанием предмета запроса, но без
указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснение
положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и
существенные условия проекта договора
При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный
запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в такой закупке.
2.14. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по
итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные
предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке,
извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о
конкурентной закупке, извещение, разъяснения положений документации о конкурентной
закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.
2.15. Заказчик, официально разместивший в ЕИС, на официальном сайте, за исключением
случаев, предусмотренных Положением о закупках, посредством функционала ЕАИСТ
извещение о проведении конкурентной закупки в электронной форме, вправе отменить
конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и
времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
По истечении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика
(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в
соответствии с гражданским законодательством.
2.16. Решение об отмене проведения конкурентной закупки в электронной форме
размещается в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных
Положением о закупках, посредством функционала ЕАИСТ в день принятия этого решения.
3. Извещение о проведении аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее – аукцион,
электронный аукцион), а также аукционная документация размещается Заказчиком одновременно
6
в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Положением о
закупках заказчика, по средствам функционала ЕАИСТ в сроки, установленные Законом 223-ФЗ.
3.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении
аукциона в электронной форме в любых средствах массовой информации, в том числе
электронных средствах массовой информации при условии, что такая публикация или такое
размещение не может осуществляться вместо предусмотренного пунктом 2.4 настоящей
аукционной документации размещения.
3.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона в электронной форме и аукционную документацию не менее чем за один рабочий день
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, разместив соответствующие
изменения в ЕИС, на официальном сайте посредством функционала ЕАИСТ. Изменения,
вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную
документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев,
предусмотренных Положением о закупках заказчика, посредством функционала ЕАИСТ не
позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
3.4. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении электронного
аукциона, вправе отменить электронный аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
По истечении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика
(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в
соответствии с гражданским законодательством.
3.5. Решение об отмене электронного аукциона размещается в ЕИС в день принятия этого
решения.
4. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска
4.1. Обязательные требования к участникам процедуры закупки:
4.1.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки.
4.1.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
4.1.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в процедуре закупки.
4.1.4. Отсутствие в предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ реестрах
недобросовестных поставщиков сведений об участнике процедуры закупки, а также в реестре
недобросовестных подрядных организаций, предусмотренном постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в
целях
выполнения
функций
специализированной
некоммерческой
организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
4.1.5. Обладание участником процедуры закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание
произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронновычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на
финансирование проката или показа национального фильма.
4.1.6. Отсутствие между участником процедуры закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
7
Закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями для целей Положения о закупках понимаются физические
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
4.1.7. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников
(членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного
юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц,
владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических
лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного
товарищества или общества.
4.1.8. Участник конкурентной закупки в электронной форме должен иметь аккредитацию на
ЭП, полученную в порядке, установленном оператором ЭП.
4.1.9. Отсутствие у участника процедуры закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника процедуры закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
4.1.10. Отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника процедуры
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
4.1.11. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.1.12. Участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Законом
8
№ 255-ФЗ.
4.1.13. Участник закупки из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(за исключением участников процедур закупки, участниками которой могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства) соответствует критериям первого этапа
оценки, проведенной в соответствии с методиками проведения анализа (оценки) сведений о
финансово-хозяйственной
деятельности
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя),
утвержденными
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, за исключением критерия,
предусматривающего отсутствие в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость
противоречий (не устраненных несоответствий сведений об операциях), свидетельствующих о
занижении (завышении) суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, либо о завышении суммы налога на
добавленную стоимость, заявленной к возмещению.
4.1.14. Определенное по результатам оценки, проведенной в соответствии с методиками
оценки хозяйственной деятельности налогоплательщика, соответствие участника процедуры
закупки из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
участников процедуры закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства) критериям (при их включении в методику оценки хозяйственной
деятельности налогоплательщика):
4.1.14.1. Превышение размера среднемесячной заработной платы каждого работника
участника процедуры закупки в течение календарного года, предшествующего году проведения
оценки, установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда в течение
соответствующего календарного года.
4.1.14.2. Отсутствие фактов привлечения участника процедуры закупки к
административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники.
4.1.14.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре работодателей, у
которых выявлены факты нелегальной занятости.
4.1.14.4. Отсутствие сведений об учредителе (участнике) юридического лица – участника
процедуры закупки либо лице, имеющем право действовать без доверенности от имени
юридического лица – участника процедуры закупки, индивидуальном предпринимателе –
участнике процедуры закупки в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
4.2. В случае участия в закупке коллективного участника обязательным требованием к
такому участнику является наличие соглашения, заключенного между лицами, входящими в
состав коллективного участника, и содержащего следующие обязательные условия:
4.2.1. Согласие каждого члена коллективного участника на принятие обязательств по
участию в закупке и исполнению договора.
4.2.2. Права и обязанности каждого члена коллективного участника по участию в закупке и
по исполнению договора.
4.2.3. Распределение обязательств, в том числе с определением видов и объемов товаров,
работ, услуг, поставляемых, выполняемых, оказываемых каждым членом коллективного
участника по договору с Заказчиком.
4.2.4. Определение лидера коллективного участника закупки, который подает заявку на
участие такого участника в закупке и в дальнейшем представляет интересы каждого члена
коллективного участника во взаимоотношениях с Заказчиком.
4.3. В случае проведения закупок товаров, работ, услуг, включенных в Перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг, включающий дополнительные требования к участникам процедуры
закупки, а также перечень документов, подтверждающих соответствие участников процедуры
закупки указанным дополнительным требованиям, установленный в Приложении № 1 к
Положению о закупах (далее – Перечень), Заказчик вправе установить в извещении и/или
документации о закупке дополнительные требования к участникам закупок, предусмотренные
данным Перечнем.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных позициями 6-18
Перечня в графе «Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом
9
закупки, наименование товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных видов закупок»:
– если исполненный договор, указанный в пункте 1 позиции 6 Перечня в графе
«Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным
требованиям», предусматривает выполнение работ по подготовке проектной документации и
(или) выполнению инженерных изысканий в отношении нескольких объектов капитального
строительства, то указанное в пункте 3 графы «Информация и документы, подтверждающие
соответствие участников закупки дополнительным требованиям» позиции 6 Перечня
положительное заключение направляется в отношении всех таких объектов капитального
строительства;
– если объект закупки помимо работ по строительству и (или) реконструкции объекта
капитального строительства включает работы по капитальному ремонту и (или) сносу объекта
капитального строительства, применяется позиция 7 Перечня. При этом если такие работы по
строительству и реконструкции подлежат выполнению на линейном объекте, автомобильной
дороге, применяются соответственно позиция 8, позиция 17 Перечня;
– если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается
договор, предусматривающий проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства), или договор, предметом которого одновременно
является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта
капитального строительства, применяется позиция 7 Перечня. При этом если такие работы
подлежат выполнению на линейном объекте, автомобильной дороге, применяются
соответственно позиция 8, позиция 17 Перечня.
4.4. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей требованиям,
установленным настоящей документацией к участникам закупок, в том числе наличие у них
разрешающих документов, несет участник закупки.
4.5. Участник процедуры закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной комиссией
к участию в закупке в случае:
4.5.1. Непредставления в составе заявки обязательных для предоставления документов и
сведений, предусмотренных настоящей документацией.
4.5.2. Несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям к
участникам процедуры закупок, установленным в извещении и/или документации о
закупке;
4.5.3. Непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в
документации о закупке, в том числе представление обеспечения заявки на участие в закупке, не
соответствующего требованиям документации о закупке, за исключением случаев обеспечения
заявки на участие в закупке в электронной форме в виде внесения денежных средств на лицевой
счет участника закупки на ЭП или специальный счет в банке. В указанном случае подтверждение
наличия обеспечения заявки осуществляется посредством функционала ЭП.
4.5.4. В случае несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о
закупке, в том числе наличия в первой части заявки (при ее наличии) сведений об участнике
процедуры закупки и (или) о ценовом предложении, включения в заявку предложения о цене
договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора, либо срока
выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышающего срок, установленный
документацией о закупке.
4.5.5. Наличия в составе заявки участника процедуры закупки недостоверной информации,
в том числе в отношении его квалификационных данных.
4.5.6. Если предельная отпускная цена на лекарственные препараты, предлагаемые таким
участником, не зарегистрирована при осуществлении закупки лекарственных препаратов,
которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
4.5.7. Несоответствия участника процедуры закупки дополнительным требованиям к
участникам процедуры закупок, установленным в извещении и (или) документации закупке, в
соответствии с пунктом 4.3 настоящей документации;
10
4.5.8. Отсутствия в составе заявки предложения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) в
случае, если предоставление таких предложений является обязательным в соответствии с
извещением/документацией о закупке, либо согласия участника процедуры закупки на
исполнение договора на условиях, указанных в извещении и/или документации о закупке,
отсутствия в составе заявки предложения участника процедуры закупки о цене договора.
4.5.9. Несоответствия участника процедуры закупки правилам предоставления
национального режима при осуществлении закупок при условии, что Правительством
Российской Федерации установлены запрет, ограничение, преимущество в соответствии с
Законом № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, а
именно:
4.5.9.1. Если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный
подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ запрет закупок товара, запрет
закупки работы (услуги) выполняемой (оказываемой) иностранным лицом:
– заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке такого товара,
происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению;
– заявка на участие в такой закупке, поданная иностранным лицом, подлежит отклонению.
4.5.9.2. Если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное
подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ ограничение закупок товара,
ограничение закупки работы (услуги), выполняемой (оказываемой) иностранным лицом:
– все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке такого товара,
происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению, если поданы заявка на
участие в закупке и (или) окончательное предложение, признанные по результатам их
рассмотрения соответствующими требованиям извещения и (или) документации о закупке и
содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;
– все заявки на участие в такой закупке, поданные иностранными лицами, подлежат
отклонению, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке и (или) окончательное
предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям
извещения и (или) документации о закупке.
4.6. При выявлении в составе заявки документов и (или) сведений, не соответствующих
установленным документацией о закупке требованиям и (или) содержащих недостоверную
информацию, Закупочная комиссия обязана отстранить участника закупки от участия в
процедуре закупки в любой момент не позднее даты подведения итогов закупки.
Выявление Заказчиком в составе заявки документов и (или) сведений, не соответствующих
установленным документацией о закупке требованиям или содержащих недостоверную
информацию, после подведения итогов закупки и до момента заключения договора влечет
обязанность Заказчика отказаться от заключения договора.
5. Требования к составу заявки на участие в закупке
5.1. Заказчиком могут устанавливаться следующие обязательные требования к составу
заявки на участие в закупке:
5.1.1. Указание в заявке фирменного наименования (наименования), сведения об
организационно-правовой форме, места нахождения, почтового адреса (для юридического лица),
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического
лица), номера контактного телефона, адреса электронной почты участника процедуры закупки.
Заявка на участие в закупке может подаваться коллективным участником, за исключением
закупки, участником которой в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства.
Если заявка на участие в закупке подается коллективным участником, то заявка таким
участником закупки должна быть представлена в соответствии с нижеприведенными
требованиями:
1) заявка на участие в закупке подается лидером коллективного участника со ссылкой на
то, что он представляет интересы всех лиц, входящих в состав коллективного участника;
11
2) в составе заявки на участие в закупке предоставляется копия соглашения между
лицами, являющимися членами коллективного участника;
3) в составе заявки на участие в закупке в отношении каждого лица, входящего в состав
коллективного участника, предоставляются копии документов, указанных в пунктах 5.1.1-5.1.4
настоящей документации.
При заключении договора с коллективным участником заказчик обязан предусмотреть в
договоре распределение обязанностей лиц, входящих в состав коллективного участника,
согласно условиям соглашения между лицами, являющимися членами коллективного участника,
в том числе распределение видов и объемов работ (услуг), выполняемых (оказываемых) каждым
членом коллективного участника.
5.1.2. Надлежащим образом заверенная копия действующей редакции учредительных
документов участника процедуры закупки (для юридических лиц).
5.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.1.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и если
для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должно
содержать указание на то, что решение выдано для участия в закупочных процедурах и
содержать сумму, на которую оно выдано.
Не может являться основанием для отклонения от участия в закупке представленное
участником закупки решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
сделки, выданное на сумму, превышающую начальную (максимальную) цену договора или, в
котором указана предельная сумма совершения крупной сделки (сделок), также превышающая
начальную (максимальную) цену договора, или в котором указана информация о том, что
крупной для участника является сделка на сумму свыше конкретной суммы, также
превышающей начальную (максимальную) цену договора.
Также не допускается отклонение от участия в закупке за неуказание в таком решении
предмета конкретной закупки и иных индивидуализирующих признаков конкретной закупочной
процедуры, а равно типа сделки (поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в процедуре закупки или обеспечения исполнения договора).
В случае, если для данного участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора
не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки в заявке указывает о том, что данная
сделка не является для него крупной.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на
участие для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения
установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится принятие
решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, участник
процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания
его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента
заключения договора.
5.1.5. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг), в случае, если предоставление
таких предложений предусмотрено извещением/документацией о закупке, либо согласие
участника процедуры закупки на исполнение договора на условиях, указанных в извещении
и/или документации о закупке, предложение участника процедуры закупки о цене договора.
5.1.6. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие
12
соответствие участника процедуры закупки товаров, работ, (услуг), включенных в Перечень,
дополнительным требованиям к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг,
установленным в извещении и/или документации о проведении закупки в соответствии с
пунктом 4.3 настоящей документации (в случае проведения закупки товаров, работ, услуг,
включенных в Перечень).
5.1.7. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника
процедуры закупки иным обязательным требованиям к лицам, осуществляющим поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.1.8. Документ (копия документа), подтверждающий внесение обеспечения заявки на
участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке
(за исключением случаев предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в электронной
форме в виде внесения денежных средств на лицевой счет участника закупки на ЭП
или специальный счет в банке. В указанном случае подтверждение наличия обеспечения заявки
осуществляется посредством функционала ЭП).
5.1.9. Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг), а также информация и документы (копии документов),
подтверждающие наименование страны происхождения поставляемого товара (при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), определенные Правительством Российской
Федерации.
5.1.10.
Выписка
из
сервиса
оценки
юридических
лиц
или
выписка
из сервиса оценки индивидуальных предпринимателей по форме, установленной Федеральной
налоговой службой, сформированная в срок не ранее, чем за 30 календарных дней до дня подачи
заявки на участие в закупке (для участников процедур закупки из числа юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, не являющихся участниками процедур закупки,
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).
5.1.11. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения,
оказания которых осуществляется поставка товара, указание в заявке конкретных показателей
товара, соответствующих значениям, установленным аукционной документацией, и товарного
знака (при наличии) (включаются в заявку на участие в аукционе в электронной форме при
отсутствии в аукционной документации указания на товарный знак, а также, если участник
закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в аукционной документации).
5.1.12. Согласие участника аукциона в электронной форме на поставку товара,
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной
документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной
форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств ЭП).
5.2. Требовать от участников процедуры закупки обязательного предоставления в составе
заявки на участие в закупке иных документов и сведений, помимо предусмотренных пунктом 5.1
настоящей документации, не допускается.
5.3. В состав заявки на участие в закупке может включаться макет, эскиз, рисунок, чертеж,
фотография, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.
5.4. При осуществлении конкурентных закупок в электронной форме, участниками
которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в документации о
конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность предоставления информации и
документов, предусмотренных в пункте 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку,
состоящую из двух частей, посредством функционала ЭП по форме, предусмотренной
аукционной документацией.
13
6.2. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется только
лицами, получившими аккредитацию на ЭП.
6.3. Заявки на участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать
требованиям, предусмотренным разделом 5 настоящей документации о закупке.
6.4. Участник закупки подает заявку в срок, установленный извещением о проведении
аукциона в электронной форме и аукционной документацией.
6.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в
электронной форме в отношении каждого предмета такого аукциона (лота).
6.6. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается в день и
время, указанные в извещении о проведении такого аукциона и аукционной документации.
6.7. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в
электронной форме оператор ЭП присваивает заявке идентификационный номер и подтверждает
в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему
указанную заявку, получение заявки с указанием присвоенного ей идентификационного номера.
6.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время
до окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
6.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной
форме подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме или не подана ни
одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, такой аукцион признается
несостоявшимся.
6.10. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион в
электронной форме признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе в электронной форме.
7. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
в электронной форме
7.1. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявок заявки на участие в
электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.
7.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не
может превышать пяти рабочих дней со дня открытия доступа к первым частям заявок, поданных
в электронной форме на участие в электронном аукционе.
7.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок
на участие в электронном аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются
такому участнику.
7.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе Закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего
заявку на участие в аукционе, и признании этого лица участником аукциона или об отказе в
допуске к участию в аукционе.
7.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в
электронной форме на ЭП оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок на участие
в аукционе в электронной форме, который подписывается членами Закупочной комиссии
усиленными квалифицированными электронными подписями в день окончания рассмотрения
первых частей заявок на участие в таком аукционе.
7.6. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной
форме, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.9 настоящей документации, должен
содержать сведения об идентификационных номерах заявок, поданных на участие в аукционе в
электронной форме.
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
направляется оператору ЭП в день подписания такого протокола.
14
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
размещается в ЕИС в течение трех дней, следующих за днем подписания указанного протокола.
7.7. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной
форме заказчик направляет оператору ЭП протокол, указанный в пункте 7.6 настоящей
документации.
8. Порядок проведения аукциона в электронной форме
8.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только лица, признанные
участниками такого аукциона.
8.2. Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с датой и временем,
указанными в извещении о проведении аукциона в электронной форме, а также в соответствии с
регламентом работы и инструкциями электронной площадки, с помощью программных средств
оператора электронной площадки.
8.3. Если в документации об электронном аукционе указана цена каждой единицы товара,
работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке,
установленном пунктом 10.11 документации.
8.4. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене
договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора
на величину в пределах «шага аукциона».
8.5. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать
предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения
требований, предусмотренных пунктом 8.6 документации.
8.6. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене
договора с учетом следующих требований:
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее
поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также
предложение о цене договора, равное нулю;
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже,
чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага
аукциона»;
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже,
чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким
участником электронного аукциона.
8.7. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения
срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все
предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения
срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 8.9 документации.
8.8. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений
участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения
такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут
после поступления последнего предложения о цене договора.
Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется
автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение
такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления
последнего предложения о цене договора.
Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора
не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств,
обеспечивающих его проведение, завершается.
В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни
один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с пунктом 8.6
документации, такой аукцион признается несостоявшимся.
В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной
площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона,
начальная (максимальная) цена договора.
15
В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
8.9. По результатам проведения аукциона в электронной форме формируется протокол
проведения аукциона в электронной форме, который, в том числе, должен содержать сведения об
адресе электронной площадки, дате, времени начала и окончания такого аукциона, начальной
(максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные
участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием
идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые
поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с
указанием времени поступления данных предложений.
8.10. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена договора, равная
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о
цене договора, поступившее раньше.
8.11. В случае проведения аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 8.4
документации его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо,
предложившее наиболее низкую общую цену товаров (работ, услуг).
8.12. В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до
половины процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион
проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения
цены договора с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов
рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;
3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
8.13. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке
ее оператором в не позднее трех рабочих дней окончания такого аукциона. В протоколе
проведения электронного аукциона указываются адрес электронной площадки, дата, время
начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные
предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере
убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком
аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене
договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного
в настоящем пункте, оператор электронной площадки направляет Заказчику указанный протокол
и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его участниками.
8.14. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме, если таковое
требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме было установлено,
определяется в соответствии с Положением о закупках.
9. Порядок рассмотрения вторых частей заявок
на участие в аукционе в электронной форме
9.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок, поданных на участие в
аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным Положением о
закупках и аукционной документацией.
9.2. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
не может превышать пяти рабочих дней со дня размещения на ЭП протокола проведения
аукциона в электронной форме.
9.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок
на участие в аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе в
16
электронной форме такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
9.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей
требованиям, установленным аукционной документацией, в порядке, установленном разделом 5
настоящей документации.
9.5. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в
электронной форме Закупочная комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии
поданной участником аукциона в электронной форме заявки.
9.5(1). Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка
на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным аукционной
документацией.
В случае, предусмотренном пунктом 8.12 настоящей документации, победителем аукциона
в электронной форме признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за
право заключения договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует
требованиям, установленным аукционной документацией.
9.6. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в
электронной форме на ЭП оформляется итоговый протокол аукциона в электронной форме,
который подписывается членами Закупочной комиссии усиленными квалифицированными
электронными подписями не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола
вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.
9.7. Итоговый протокол аукциона в электронной форме должен содержать сведения,
предусмотренные пунктом 9.10 Положения о закупках.
Итоговый протокол аукциона в электронной форме направляется оператору ЭП в день
подписания такого протокола.
Итоговый протокол аукциона в электронной форме в течение трех дней, следующих за
днем подписания такого протокола, размещается в ЕИС, на официальном сайте, за исключением
случаев, предусмотренных Положением о закупках.
9.8. В случае, если Закупочной комиссией принято решение о несоответствии
требованиям, установленным аукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в
нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в
нем, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 9.7 настоящей
документации, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
9.9. Заключение договора по результатам проведения аукциона в электронной форме
осуществляется в порядке, предусмотренном разделами 12 и 13 настоящей документации.
10. Особенности осуществления конкурентных закупок в электронной форме,
участниками, которых могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства
10.1. Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства (далее – конкурентная закупка МСП), в соответствии с
требованиями Закона № 223-ФЗ, порядком, предусмотренными Положением о закупках к
конкурентным процедурам, а также с учетом требований, предусмотренных разделом 7
документации.
10.2. Конкурентные закупки МСП осуществляются в электронной форме.
10.3. Проведение конкурентной закупки МСП осуществляется Заказчиком на ЭП,
функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:
1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с настоящим
разделом документации;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой
конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и
17
прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой
закупке установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о
конкурентной закупке);
3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей
фиксацию юридически значимых действий, бездействия в ЕИС, на ЭП при проведении такой
закупки;
4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора ЭП.
10.4. При осуществлении конкурентной закупки МСП обеспечение заявок на участие в
такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может
предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или
предоставления банковской (независимой) гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на
участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.
Независимая гарантия, предоставленная участником закупки для целей обеспечения заявки
на участие в закупке, должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктов 1, 3 и 4
части 14.1 и части 32 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. Срок действия независимой гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее одного месяца со
дня окончания срока подачи заявок.
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящим
пунктом, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.
В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ, денежные средства,
внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства,
перечисляются банком на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в
документации о такой закупке, или Заказчиком предъявляется требование об уплате денежной
суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.
10.5. При осуществлении конкурентной закупки путем проведения аукциона в
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства (далее – аукцион МСП), Заказчик размещает в ЕИС посредством
функционала ЕАИСТ извещение о проведении аукциона МСП не менее чем за семь дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная
(максимальная) цена договора не превышает 30 млн. рублей и не менее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная
(максимальная) цена договора превышает 30 млн. рублей.
10.6. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе МСП сведений об
участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.
10.7. Итоговый протокол составляется Заказчиком в соответствии с требованиями пункта
9.10 Положения о закупках и размещается Заказчиком на ЭП и в ЕИС.
10.8. Договор по результатам конкурентной закупки МСП заключается на условиях,
которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке МСП,
извещением об осуществлении конкурентной закупки МСП и заявкой участника такой закупки, с
которым заключается договор.
10.9. Договор по результатам конкурентной закупки МСП заключается с использованием
программно-аппаратных средств ЭП и должен быть подписан электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки,
Заказчика.
10.10. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком,
участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям
проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и
своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол
разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭП.
18
Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки,
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания.
10.11. Аукцион МСП включает в себя порядок подачи его участниками предложений о
цене договора с учетом следующих требований:
1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной)
цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на
величину в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона МСП не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее
поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также
предложение о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона МСП не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже,
чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага
аукциона»;
5) участник аукциона МСП не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже,
чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано этим
участником аукциона МСП.
10.12. В течение одного часа после окончания подачи в соответствии с пунктом 10.11
предложений о цене договора, оператор электронной площадки составляет и размещает на ЭП и в
ЕИС протокол подачи предложений о цене договора, содержащий дату, время начала и окончания
подачи предложений о цене договора каждого участника аукциона электронной форме с
указанием времени их поступления.
10.13. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая
часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10
части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. Вторая часть данной заявки должна содержать
информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4 Закона
№ 223-ФЗ. При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны
содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления
обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ».
10.14. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ,
представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав
заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4
Закона № 223-ФЗ, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае
их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии
с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
11. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся
11.1. Если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся по причине отсутствия
поданных или допущенных заявок, Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона
в электронной форме или иного конкурентного способа закупки либо отказаться от проведения
повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.
В случае объявления о проведении повторного аукциона в электронной форме Заказчик
вправе изменить условия такого аукциона. При этом объект закупки, количество товара, объем
работы или услуги, требования, предъявляемые к участникам закупки, объекту закупки, условия
договора, содержащиеся в аукционной документации и проекте договора, должны
соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в документации аукциона в
электронной форме, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения договора,
который должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения
19
повторного аукциона в электронной форме, и цены договора, которая может быть изменена в
пределах десяти процентов.
11.2. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение
о признании электронного аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота
отдельно.
11.3. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем,
что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на
участие в нем:
1) оператор ЭП не позднее одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет Заказчику обе части единственной заявки,
поданной на участие в таком аукционе;
2) оператор ЭП в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока
подачи заявок, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему
единственную заявку на участие в таком аукционе, о признании аукциона в электронной форме
несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в
электронной форме подана только одна заявка;
3) Закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной
заявки на участие в аукционе в электронной форме рассматривает заявку на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным Положением о закупках и аукционной
документацией, и направляет оператору ЭП протокол рассмотрения единственной заявки на
участие в аукционе в электронной форме, подписанный членами Закупочной комиссии
усиленными квалифицированными электронными подписями. Указанный протокол должен
содержать сведения, предусмотренные пунктом 2.10 настоящей документации.
4) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на
участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими
требованиям Положения о закупках и аукционной документации, в соответствии с порядком,
установленным разделом 12 и разделом 13 настоящей документации.
11.4. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем,
что Закупочной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:
1) оператор ЭП в течение одного часа после размещения на ЭП протокола, указанного в
пункте 7.6 настоящей документации, обязан направить Заказчику вторую часть заявки на участие
в таком аукционе, поданной данным участником;
2) оператор ЭП в течение одного часа после размещения на ЭП протокола, указанного в
пункте 7.6 настоящей документации, обязан направить уведомление единственному участнику
такого аукциона о признании аукциона несостоявшимся в связи с тем, что Закупочной комиссией
Заказчика принято решение о признании только одного участника аукциона в электронной форме,
подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, его участником;
3) Закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком второй
части заявки единственного участника аукциона в электронной форме, рассматривает заявку на
предмет соответствия требованиям, предусмотренным Положением о закупках и аукционной
документацией, и направляет оператору ЭП протокол рассмотрения заявки единственного
участника аукциона в электронной форме, подписанный членами Закупочной комиссии
усиленными квалифицированными электронными подписями. Указанный протокол должен
содержать сведения, предусмотренные пунктом 2.10 настоящей документации;
4) договор с единственным участником аукциона в электронной форме, если этот участник
и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям
Положения о закупках и аукционной документацией, заключается в соответствии с порядком,
установленным разделом 12 и разделом 13 настоящей документации.
11.5. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем,
что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников
не подал предложение о цене договора:
20
1) оператор ЭП в течение одного часа после размещения на ЭП протокола, указанного в
пункте 8.9 настоящей документации, обязан направить Заказчику указанный протокол и вторые
части заявок на участие в таком аукционе;
2) оператор ЭП в течение одного часа после размещения на ЭП протокола, указанного в
пункте 8.9 настоящей документации, обязан направить уведомления участникам такого аукциона
о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти
минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не
подал предложение о цене договора;
3) Закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком вторых
частей заявок, поданных на участие в аукционе в электронной форме, рассматривает вторые
части заявок на предмет соответствия требованиям, предусмотренным Положением о закупках и
аукционной документацией, и направляет оператору ЭП итоговый протокол аукциона в
электронной
форме,
подписанный
членами
Закупочной
комиссии
усиленными
квалифицированными электронными подписями. Указанный протокол должен содержать
сведения, предусмотренные пунктом 2.10 настоящей документации;
4) договор заключается по начальной (максимальной) цене договора в соответствии с
порядком, установленным разделом 12 и разделом 13 настоящей документации с участником
аукциона в электронной форме, заявка, на участие в котором подана ранее других заявок на
участие в таком аукционе, если участники такого аукциона и поданные ими заявки признаны
соответствующими требованиям Положения о закупках и аукционной документации либо с
единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и
поданная им заявка признана соответствующей требованиям Положения о закупках и аукционной
документации.
11.6. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что
закупочной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным
документацией, только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником такого
аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в порядке, установленном разделом 9
документации.
11.7. Протоколы, указанные в пунктах 11.3-11.5 настоящей документации, направляются
оператору ЭП в день их подписания.
Протоколы, указанные в пунктах 11.3-11.5 настоящей документации, размещаются в ЕИС,
на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках и
аукционной документации, в течение трех дней с даты подписания указанных протоколов.
11.8. В случаях, предусмотренных пунктами 11.3 – 11.6 настоящей документации, договор
заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной
(максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, или
по согласованной с указанным участником закупки и не превышающей начальной
(максимальной) цены договора.
12. Заключение договора по итогам проведения конкурентной процедуры
в электронной форме
12.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения в ЕИС, на официальном сайте, за
исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках, протокола, составленного по
итогам проведения конкурентной закупки в электронной форме или протокола, составленного в
ходе проведения конкурентной закупки в электронной форме в случае признания закупки
несостоявшейся по причине признания только одной заявки участника соответствующей
требованиям извещения и (или) документации о конкурентной закупке, Заказчик размещает на
ЭП без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект
договора, прилагаемый к документации о конкурентной закупке или извещению о закупке, цены
договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, информации о
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), предложения участника
конкурентной закупки о качественных, функциональных и об экологических характеристиках
объекта закупки. При заключении договора его цена не может превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурентной процедуры в
21
электронном виде.
12.2. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на ЭП проекта договора
победитель конкурентной процедуры в электронной форме подписывает усиленной электронной
подписью указанный договор, размещает на ЭП подписанный проект договора, документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование
установлено в извещении и (или) документации о конкурентной закупке, а также документы во
исполнение требований, предусмотренных разделом 14 настоящей документации (при
соответствии указанным условиям), либо в случае наличия разногласий по проекту договора,
размещенного Заказчиком, победитель конкурентной процедуры в электронной форме составляет
протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не
соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке в электронной форме и
своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.
Протокол разногласий направляется победителем конкурентной процедуры в электронной
форме Заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭП не более чем один раз.
12.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления победителем конкурентной
процедуры в электронной форме протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол
разногласий и направляет участнику процедуры закупки, доработанный проект договора либо
повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
12.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления заказчиком документов,
предусмотренных пунктом 12.3 настоящей документации, победитель закупки в электронной
форме на ЭП подписывает усиленной электронной подписью договор, а также размещает на ЭП
подписанный договор и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
договора, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, а
также документы во исполнение требований, предусмотренных разделом 14 настоящей
документации (при соответствии указанным условиям).
12.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на ЭП победителем закупки в
электронной форме подписанного им договора и документа, подтверждающего предоставление
обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении и (или)
документации о закупке, а также документов во исполнение требований, предусмотренных
разделом 14 настоящей документации (при соответствии указанным условиям), Заказчик
подписывает усиленной электронной подписью договор на ЭП. Договор считается заключенным
с момента подписания договора усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Заказчика.
12.6. Заказчик обязан разместить в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ договор,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Заказчика, в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
12.7. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора
одной из сторон в установленные Положением о закупках сроки, эта сторона обязана уведомить
другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня.
При этом течение установленных Положением о закупках сроков приостанавливается на срок
исполнения таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на
тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо
прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую
сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких
судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств.
13. Общий порядок заключения договора по результатам проведения
конкурентной закупки
13.1. Заключение договора по результатам проведенной конкурентной закупки
производится не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с
даты размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных
Положением о закупках, итогового протокола, составленного по результатам конкурентной
22
закупки или с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения
договора в случае, предусмотренном пунктом 13.5 настоящей документации.
13.2. Договор по результатам проведенной закупки заключается на условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки путем включения условий исполнения
договора, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в проект
договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке. Изменения проекта
договора после проведения закупки не допускаются. Заказчик направляет (передает) проект
договора победителю в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола,
составленного по итогам проведения конкурентной закупки.
13.3. Если договор заключается на срок более чем три года и цена договора составляет
более чем 100 млн. рублей, договор должен включать в себя график исполнения договора.
13.4. Договор заключается только после предоставления участником конкурентной
процедуры, победителем которой он признан, обеспечения исполнения договора в случае, если
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением
и/или документацией о закупке.
13.5. Победитель конкурентной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного
пунктом 13.6 настоящей документации) признается уклонившимся от заключения договора в
случае, если в сроки, предусмотренные разделами 13 и 12 настоящей документации, он не
направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени
такого победителя, обеспечение исполнения договора или не исполнил требования,
предусмотренные разделом 14 настоящей документации.
13.6. Заказчик вправе заключить договор с участником конкурентной процедуры, заявке
которого присвоен второй порядковый номер, заявке которого присвоен третий порядковый
номер, а также заявке которого присвоен последующий порядковый номер, в случае если:
– победитель конкурентной процедуры признан уклонившимся от заключения договора;
– Заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурентной процедуры на
основании пункта 4.6 настоящей документации;
– участник конкурентной процедуры, заявке которого присвоен второй порядковый номер
отказался от заключения договора;
– Заказчик отказался от заключения договора с участником конкурентной процедуры, заявке
которого присвоен второй порядковый номер на основании пункта 4.6 настоящей документации;
– участник конкурентной процедуры, заявке которого присвоен третий порядковый номер
или последующие порядковые номера отказался от заключения договора;
– Заказчик отказался от заключения договора с участником конкурентной процедуры, заявке
которого присвоен третий порядковый номер или последующие порядковые номера на основании
пункта 4.6 настоящей документации.
Участник конкурентной процедуры, заявке которого присвоен второй порядковый номер,
заявке которого присвоен третий порядковый номер, а также заявке которого присвоен
последующий порядковый номер, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, признается
победителем и в проект договора, прилагаемый к документации о закупке и (или) извещению о
закупке, Заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим
участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не
превышающий 10 дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от
заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой
обеспечения заявки на участие в конкурентной процедуре.
13.7. В случае отказа участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый
номер, от заключения договора, либо в случае отказа Заказчика от заключения договора с таким
участником на основании пункта 4.6 настоящей документации Заказчик вправе заключить в
порядке, установленном пунктом 13.6 настоящей документации, договор с участником закупки,
заявке которого присвоен третий порядковый номер или последующие порядковые номера, в
случае отказа от заключения договора предыдущего порядкового номера заявки участника
закупки.
13.8. Участник конкурентной процедуры, признанный победителем конкурентной
23
процедуры в соответствии с пунктом 13.6 настоящей документации, вправе подписать проект
договора в порядке и сроки, которые предусмотрены разделом 13 настоящей документации, либо
отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным договором этот победитель
обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если установление требования о
предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и (или)
документацией о закупке.
14. Антидемпинговые меры
14.1. В случае если начальная (максимальная) цена договора равна либо не превышает 50
млн рублей и по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником
закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 и более процентов от начальной
(максимальной) цены договора, победитель либо такой участник до момента заключения
договора обязан выполнить одно из следующих условий:
- предоставить Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность такого
участника в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта, с одновременным
предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения
исполнения договора (в случае установления требования обеспечения исполнения договора),
указанном в документации о закупке;
- предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения договора (в случае установления требования
обеспечения исполнения договора), указанный в документации о закупке, но не менее чем в
размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
В случае проведения закупки, участниками которой являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, требование к размеру обеспечения, установленное абзацем
первым пункта 42.1 Положения о закупках, применяется с учетом положений абзаца второго
пункта 15.2 Положения о закупках.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, или в реестре договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ, и подтверждающая
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке
трех договоров (контрактов) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких договоров (контрактов)
должна составлять не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены договора
(контракта), указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
14.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 50 млн рублей и по
результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым
заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной
(максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан до заключения договора
предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке (в случае установления
требования обеспечения исполнения договора), но не менее чем в размере аванса (если
договором предусмотрена выплата аванса)..
14.3. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки,
с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
24
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В части II документации об аукционе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», содержится информация для данной конкретной
закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
Информация.
Наименование предмета закупки и способа проведения:
Выполнение
комплексных
работ
по
Предмет закупки
сопровождению
Единой
производственной
системы учреждения
Подробное описание предмета закупки технические, качественные и функциональные
характеристики,
потребительские
свойства,
требования к результатам работы, услуги к
безопасности
товара,
работы,
услуги
представлены в приложениях к аукционной
Подробное описание предмета документации в т.ч. в Техническом задании и
закупки
проекте Договора.
ОКПД2: 62.01.11.000 Услуги по проектированию
и разработке информационных технологий для
прикладных задач и тестированию программного
обеспечения;
ОКПД2: 62.02.30.000 Услуги по технической
поддержке информационных технологий.
Способ проведения закупки
Аукцион в электронной форме
Наименование организации, обеспечивающих проведение закупки
Государственное автономное учреждение города
Москвы «Научно-исследовательский и проектный
институт Генерального плана города Москвы»:
место нахождения Заказчика: 125047, г. Москва,
Наименование
заказчика, 2-я Брестская ул., дом 2/14;
контактная информация
почтовый адрес: 125047, г. Москва, 2-я Брестская
ул., дом 2/14;
Номер контактного телефона: +7 (499) 250-26-03
Адрес электронной почты: ko@str.mos.ru
Контактное лицо: Потеряхина Наталья Петровна
Наименование и адрес сайта АО «Единая электронная торговая площадка»
электронной площадки:
https://www.roseltorg.ru
Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой
услуги, место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги, срок гарантии качества на поставленные товары,
выполненные работы, оказанные услуги
Объем (количество) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:
- в соответствии с Техническим заданием и Договором.
Место, условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
- в соответствии с Техническим заданием и Договором.
Сроки (периоды) выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг:
- в соответствии с Техническим заданием и Договором.
Срок гарантии качества товаров, работ, услуг:
- в соответствии с Договором и Техническим заданием.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, и
25
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
максимальное значение цены договора, либо начальная цена единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора
Максимальное
значение
цены
договора
составляет: 49 500 000,00 руб. (Сорок девять
миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в
том числе НДС.
Максимальное значение цены Максимальное значение цены договора включает
договора
в себя все затраты, издержки, иные расходы
Исполнителя, связанные с исполнением договора,
в том числе по уплате налогов, сборов и иных
обязательных
платежей,
предусмотренных
законодательством РФ.
Начальная сумма цен единиц товаров (работ,
услуг) составляет: 10 454,86 (Десять тысяч
четыреста пятьдесят четыре) рубля 86 копеек, в
том числе НДС.
Начальная сумма цен единиц Начальная сумма цен единиц товаров (работ,
товаров (работ, услуг)
услуг) включает в себя все затраты, издержки,
иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением договора, в том числе по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей,
предусмотренных законодательством РФ.
Максимальное значение цены Договора и
Информация
о
валюте,
начальная сумма цен единиц товаров (работ,
используемой для формирования
услуг) формируются в российских рублях.
цены договора и расчетов с
Расчеты с лицом, с которым по результатам
поставщиками
(подрядчиками,
процедуры
закупки
заключается
договор,
исполнителями)
производятся в российских рублях.
В соответствии с распоряжением Правительства
Москвы № 242-РП от 16.05.2014 «Об
утверждении Методических рекомендаций по
применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком
Порядок
определения
и (подрядчиком, исполнителем), начальной цены
обоснования начальной суммы единицы товара, работы, услуги» (далее цен единиц товаров (работ, Распоряжение № 242-РП).
услуг)
Метод определения начальной суммы цен единиц
товаров (работ, услуг): анализ цен, содержащихся
в реестре контрактов в соответствии с пп. 6 п. 1.6
и п. 1.10 Приложения к Распоряжению № 242-РП.
Обоснование начальной суммы цен единиц
товаров (работ, услуг) – приложение к настоящей
документации о закупке.
Порядок
применения
официального
курса
иностранной валюты к рублю
Российской
Федерации,
Не предусмотрен.
установленного
Центральным
банком Российской Федерации и
используемого
при
оплате
договора
Форма, сроки и порядок оплаты В соответствии с условиями проекта Договора
товара, работы, услуги
(приложение к документации о закупке).
26
5.
5.1.
5.2.
5.3.
Преимущество/ограничение/запрет, предоставляемые при осуществлении
закупки.
В соответствии с пп. а), п. 1, ч. 2,
ст. 3.1-4. от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
Не установлено.
юридических
лиц»
Предоставление национального
Другое:
режима
при
осуществлении
Выполнение
комплексных
работ
по
закупок запрет закупок товаров
сопровождению
Единой
производственной
(в том числе поставляемых при
системы учреждения не сопряжено с передачей
выполнении закупаемых работ,
Заказчику прав на использование программного
оказании закупаемых услуг),
обеспечения
или
расширения
ранее
происходящих из иностранных
предоставленного объема прав.
государств,
работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами.
В соответствии с пп. б), п. 1, ч. 2,
ст. 3.1-4. от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических
лиц"
Предоставление национального
режима
при
осуществлении
закупок ограничение закупок
товаров
(в
том
числе
поставляемых при выполнении
Не установлено.
закупаемых работ, оказании
закупаемых
услуг),
происходящих из иностранных
государств,
работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами,
в
том
числе
минимальную
обязательную
долю
закупок
товаров
российского происхождения.
В соответствии с пп. в), п. 1, ч. 2,
ст. 3.1-4. от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических
лиц"
Предоставление национального
режима
при
осуществлении
закупок
преимущество
в
Не установлено
отношении товаров российского
происхождения (в том числе
поставляемых при выполнении
закупаемых
работ,
оказании
закупаемых услуг), работ, услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
российскими
лицами.
27
5.4.
5.5.
6.
6.1
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Требование
о
проведении
закупки участниками которой
являются только субъекты малого
и среднего предпринимательства
при условии соответствия их
требованиям
постановления
Правительства РФ от 11.12.2014 Не установлено
№ 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг
отдельными
видами
юридических лиц»
Требование
к
участникам
закупки
о
привлечении
к
исполнению
договора
субподрядчиков
(соисполнителей)
из
числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Участники
Не установлено.
такой закупки представляют в
составе заявки на участие в
закупке
план
привлечения
субподрядчиков
(соисполнителей)
из
числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с
п. 13.1 Положения о закупках (обязательные требования).
Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом закупки.
Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки.
Отсутствие в предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ реестрах
недобросовестных поставщиков сведений об участнике процедуры закупки, а также в
реестре
недобросовестных
подрядных
организаций,
предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615
«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения
функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
Обладание участником процедуры закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения
договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением
программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также
28
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
заключения договоров на финансирование проката или показа национального
фильма:
не установлено.
Отсутствие между участником процедуры закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика,
член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических
лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества.
Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников
(членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного
юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в
числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
Участник конкурентной закупки в электронной форме должен иметь аккредитацию
на ЭП, полученную в порядке, установленном оператором ЭП.
Отсутствие у участника процедуры закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник процедуры
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
Отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица –
участника процедуры закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена
или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
29
6.11.
6.12.
6.13
6.14
7.
8.
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации.
Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного
статьей
19.28
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Законом
№ 255-ФЗ.
Участник закупки из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
соответствует критериям первого этапа оценки, проведенной в соответствии с
методиками проведения анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной
деятельности
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя),
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов, за исключением критерия,
предусматривающего отсутствие в налоговых декларациях по налогу на добавленную
стоимость противоречий (не устраненных несоответствий сведений об операциях),
свидетельствующих о занижении (завышении) суммы налога на добавленную
стоимость, подлежащей уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, либо о завышении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной
к возмещению.
установлено.
Определенное по результатам оценки, проведенной в соответствии с методиками
оценки хозяйственной деятельности налогоплательщика, соответствие участника
закупки из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей критериям
(при их включении в методику оценки хозяйственной деятельности
налогоплательщика):
- превышение размера среднемесячной заработной платы каждого работника
участника процедуры закупки в течение календарного года, предшествующего году
проведения оценки, установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда в течение соответствующего календарного года;
- отсутствие фактов привлечения участника процедуры закупки к административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники;
- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре работодателей, у
которых выявлены факты нелегальной занятости;
- отсутствие сведений об учредителе (участнике) юридического лица – участника
процедуры закупки либо лице, имеющем право действовать без доверенности от
имени юридического лица – участника процедуры закупки, индивидуальном
предпринимателе – участнике процедуры закупки в реестре лиц, уволенных в связи с
утратой доверия.
Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с
п. 13.3 Положения о закупках (дополнительные требования):
не установлено.
Документы и сведения, предоставляемые участниками аукциона в электронной
форме, подаются в виде заявки, состоящей из двух частей.
8.1.
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:
8.1.1.
Предложение участника конкурентной в отношении предмета такой закупки, либо
согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы
или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном
аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного
30
аукциона (Согласие дается с применением программно-аппаратных средств
электронной площадки).
В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной
форме сведений об участнике процедуры закупки и (или) о ценовом предложении
данная заявка подлежит отклонению.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:
Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты участника процедуры закупки
(рекомендуемая форма в соответствии с частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК», форма 1).
В случае если заявка на участие в закупке подается коллективным участником, то
заявка таким участником закупки должна быть представлена в соответствии с
нижеприведенными требованиями:
1) заявка на участие в закупке подается лидером коллективного участника со ссылкой
на то, что он представляет интересы всех лиц, входящих в состав коллективного
участника;
2) в составе заявки на участие в закупке предоставляется копия соглашения между
лицами, являющимися членами коллективного участника;
3) в составе заявки на участие в закупке в отношении каждого лица, входящего в
состав коллективного участника, предоставляются копии документов, указанных в
пунктах 8.2.1 - 8.2.9 настоящей информационной карты.
При заключении договора с коллективным участником заказчик обязан
предусмотреть в договоре распределение обязанностей лиц, входящих в состав
коллективного участника, согласно условиям соглашения между лицами,
являющимися членами коллективного участника, в том числе распределение видов и
объемов работ (услуг), выполняемых (оказываемых) каждым членом коллективного
участника.
Надлежащим образом заверенная копия действующей редакции учредительных
документов участника процедуры закупки (для юридических лиц)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и если для участника процедуры закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении крупной сделки должно содержать
указание на то, что решение выдано для участия в закупочных процедурах, и
содержать сумму, на которую оно выдано.
Не может являться основанием для отклонения от участия в закупке представленное
участником закупки решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупной сделки, выданное на сумму, превышающую начальную
(максимальную) цену договора, или в котором указана предельная сумма совершения
крупной сделки (сделок), также превышающая начальную (максимальную) цену
договора, или в котором указана информация о том, что крупной для участника
является сделка на сумму свыше конкретной суммы, также превышающей начальную
(максимальную) цену договора.
Также не допускается отклонение от участия в закупке за неуказание в таком
31
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
решении предмета конкретной закупки и иных индивидуализирующих признаков
конкретной закупочной процедуры, а равно типа сделки (поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки или
обеспечения исполнения договора).
В случае если для данного участника процедуры закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки,
обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры
закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной.
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на
участие для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости
соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции
которого относится принятие решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо,
содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки
представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
Информация и документы, подтверждающие соответствие участника процедуры
закупки обязательным требованиям, информация и документы, которые
подтверждают соответствие участника конкурентной закупки дополнительным
требованиям, установленным в извещении и (или) документации о закупке. При этом
информация и документы, которые подтверждают соответствие участника закупки
требованию, предусмотренному пунктом 6.1 настоящей информационной карты,
могут не включаться в заявку в случае, если указанные информация и документы
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и в такую заявку включена
предусмотренная
пунктом
8.2.10
настоящей
информационной
карты,
подтверждающая на дату подачи заявки соответствие участника закупки требованию,
предусмотренному пунктом 6.1 настоящей информационной карты.
не установлено
Документ (копия документа), подтверждающий внесение обеспечения заявки на
участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации
о закупке (за исключением случаев предоставления обеспечения заявки на участие в
закупке в электронной форме в виде внесения денежных средств на лицевой счет
участника закупки на ЭП или специальный счет в банке. В указанном случае
подтверждение наличия обеспечения заявки осуществляется посредством
функционала ЭП).
Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг), а также информация и документы (копии
документов), подтверждающие наименование страны происхождения поставляемого
товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), определенные
Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 5.1 настоящей
Документации.
не установлено
Выписка из сервиса оценки юридических лиц или выписка из сервиса оценки
индивидуальных предпринимателей по форме, установленной Федеральной
налоговой службой Российской Федерации, сформированная в срок не ранее, чем за
30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в закупке, подтверждающая
соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным п. 6.14
Информационной карты настоящей Документации.
Для формирования выписки, содержащей критерии п. 6.14 Информационной
карты
настоящей
Документации,
рекомендуется
использовать
32
8.2.10.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
предустановленный шаблон «Для участия в закупках Правительства Москвы» в
разделе «Дополнительный шаблон».
Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктами 6.2, 6.3, 6.5–6.7, 6.9–6.12 информационной карты (если информация и
документы, которые подтверждают соответствие участника закупки требованию,
установленному пунктом 6.1 информационной карты, содержатся в открытых
и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в указанную декларацию может быть также
включено положение о соответствии участника закупки
требованию,
установленному пунктом 6.1 информационной карты, с указанием адреса сайта или
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых
размещены такие информация и документы)
Порядок проведения закупки (этапов конкурентной закупки) и порядок
подведения итогов закупки.
Документация
о
закупке
размещена
на
официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок ЕИС по адресу
Срок,
место
и
порядок
http://zakupki.gov.ru/,
на
сайте
единой
предоставления документации о
электронной
торговой
площадки
закупке.
https://www.roseltorg.ru и находится в свободном
доступе с момента размещения извещения о
проведении закупки без взимания платы.
Направление запросов о разъяснении положений
извещения об осуществлении закупки и (или)
документации о закупке осуществляется через
информационно - телекоммуникационную сеть
Интернет посредством функционала электронной
Порядок
предоставления площадки (далее - ЭП).
участникам закупки разъяснений Дата окончания предоставления разъяснений:
положений
извещения
об 22.10.2026.
осуществлении закупки и (или) В течение 3 (трех) рабочих дней с даты
документации о закупке.
поступления запроса заказчик размещает в ЕИС
посредством ЭП разъяснения на поступивший
запрос, если указанный запрос поступил не
позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
закупке в электронной форме.
Для участия в закупке участник закупки подает
заявку, состоящую из двух частей, в срок и по
форме,
которые
установлены
настоящей
документацией.
Подача
заявки
на
участие
в
закупке
осуществляется в виде направления комплекта
документов в электронной форме посредством
функционала ЭП.
Порядок
подачи
заявок
Участник закупки вправе подать заявку на
участников закупки.
участие в аукционе в электронной форме в любое
время с момента размещения извещения о его
проведении до предусмотренных извещением и
(или) документацией о закупке даты и времени
окончания срока подачи таких заявок.
Участник закупки вправе подать только одну
заявку на участие в закупке.
Подача
заявок
на
участие
в
закупке
33
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.8.1.
9.8.2.
9.9.
10.
10.1.
осуществляется
только
лицами,
аккредитованными на ЭП.
Участник закупки вправе отозвать поданную
заявку не позднее даты и времени окончания
срока подачи заявок на участие закупке,
посредством
функционала
ЭП.
Внесение
изменений в поданную заявку осуществляется
через отзыв и подачу заявки с изменениями
посредством функционала ЭП.
Дата начала срока подачи заявок в соответствие с извещением, размещенным в
на участие в закупке.
ЕИС и ЭП.
Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в
закупке. Дата и время открытия в соответствие с извещением, размещенным в
ЭП доступа закупочной комиссии ЕИС и ЭП.
к заявкам, поступившим на
участие в закупке.
Дата
рассмотрения
первых
Не позднее даты, указанной в извещении,
частей заявок на участие в
размещенном в ЕИС и ЭП.
закупке.
Дата
и
время
проведения в соответствие с извещением, размещенным в
аукциона в электронной форме.
ЕИС и ЭП.
Аукцион в электронной форме проводится в
Порядок проведения аукциона в
соответствии
с
регламентом
работы
и
электронной форме.
инструкциями ЭП, а также с помощью
программных средств оператора ЭП.
Величина понижения начальной
цены единиц товаров, работ,
От 0,5 процента до 5 процентов начальной цены
услуг в процентах (шаг
единиц товаров, работ, услуг.
аукциона).
Если в течение десяти минут после начала
проведения электронного аукциона ни один из его
участников не подал предложение о цене единиц
товаров, работ, услуг закупка признается
Время подачи ценовых
несостоявшейся.
предложений в ходе проведения
При
проведении
электронного
аукциона
аукциона в электронной форме.
устанавливается время приема предложений
участников о цене единиц товаров, работ, услуг,
составляющее десять минут после поступления
последнего предложения о цене.
Не позднее даты, указанной в извещении,
Дата
рассмотрения
вторых размещенном в ЕИС и ЭП.
частей заявок и подведение Подведение итогов закупки производится в
итогов на участие в аукционе в результате рассмотрения закупочной комиссией
электронной форме (подведение вторых
частей
заявок
на
соответствие
итогов).
требованиям,
установленным
аукционной
документацией.
Внесение изменений в документацию о закупке, отказ от проведения закупки.
Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона в
Внесение изменений в извещение
электронной форме и аукционную документацию
и документацию о закупке.
не менее чем за один рабочий день до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком
34
10.2.
11.
11.1.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
аукционе, разместив соответствующие изменения
в ЕИС, на официальном сайте посредством
функционала ЕАИСТ в установленном порядке.
В случае внесения изменений срок подачи заявок
на участие в закупке должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения в ЕИС
указанных изменений до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке оставалось не
менее
половины
срока
подачи
заявок,
установленного Положением о закупке.
Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о
проведении закупки, вправе отменить проведение
закупки до наступления даты и времени
Отказ от проведения закупки.
окончания срока подачи заявок на участие в
закупке. Решение об отмене проведения закупки
размещается в ЕИС в день принятия этого
решения.
Размер и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке и
обеспечения исполнения договора.
Установлено.
5% от начальной (максимальной) цены договора
Обеспечение заявки на участие в либо максимального значения цены договора,
закупке.
предусмотренной документацией о закупке, в
сумме 2 475 000,00 руб. (Два миллиона четыреста
семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
Обеспечение заявки может быть оформлено в
виде независимой гарантии или внесения
денежных средств на указанный Заказчиком счет.
Способ
обеспечения
заявки
выбирается
участником закупки самостоятельно.
Независимая гарантия, выданная участнику
закупки, должна быть представлена Заказчику
по форме независимой гарантии, установленной
в соответствии с частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
Порядок предоставления
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК», форма 2.
обеспечения заявки.
Участник закупки вправе изменить или отозвать
свою заявку до истечения срока подачи заявок с
учетом требований, предусмотренных настоящим
Положением. В этом случае участник не
утрачивает право на внесенные в качестве
обеспечения заявки денежные средства.
Обеспечение заявки в виде денежных средств
предоставляется участником закупки путем
перечисления денежных средств на счет ЭП в
соответствии с инструкциями и регламентом
работы ЭП.
15% от начальной (максимальной) цены договора
либо максимального значения цены договора,
Размер обеспечения исполнения
предусмотренной документацией о закупке, в
договора.
сумме 7 425 000,00 руб. (Семь миллионов
четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Порядок
предоставления Обеспечение исполнения договора может быть
обеспечения
исполнения оформлено в виде независимой гарантии, или
35
11.2.3.
11.3
12.
12.1.
внесения денежных средств на реквизиты
Заказчика, указанных в п. 11.2.3 настоящей
Документации. Способ обеспечения исполнения
договора выбирается участником закупки
самостоятельно.
Независимая гарантия, выданная участнику
закупки, должна быть представлена Заказчику
по форме независимой гарантии, установленной
в соответствии с частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК», форма 3.
Срок обеспечения исполнения договора должен
превышать предусмотренный договором срок
исполнения обязательств по указанному договору
либо
обязательств
по
этапу
договора
соответственно не менее чем на один месяц, в том
договора.
числе в случае его изменения.
При перечислении денежных средств в качестве
обеспечения исполнения договора в виде
денежных средств на расчетный счет Заказчика, в
платежном поручении в поле «Назначение
платежа» необходимо указывать: Обеспечение
исполнения договора по закупке №_____ (указать
№ закупки с официального сайта и с электронной
площадки).
Договор
заключается
только
после
предоставления
участником
обеспечения
исполнения договора (независимой гарантии,
соответствующей установленным требованиям
или копии платёжного поручения с отметкой
банка об исполнении). Обеспечение исполнения
договора предоставляется заказчику, победителем
до заключения договора.
Реквизиты счета для перечисления денежных
средств в качестве обеспечения исполнения
контракта:
Государственное
автономное
учреждение
города
Москвы
«Научноисследовательский и проектный институт
Генерального плана города Москвы» (ГАУ
«Институт Генплана Москвы»)
Реквизиты
счета
для ИНН: 9710042298
перечисления денежных средств КПП: 771001001
в качестве обеспечения договора. Cчет 03224643450000007300
ЕКС 40102810545370000003
в ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО// УФК
по г. Москве
БИК 004525988
Получатель Департамент финансов города
Москвы (ГАУ «Институт Генплана Москвы» л/с
2182451000452338).
Обеспечение
гарантийных
Не установлено.
обязательств.
Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме:
Заключение договора по результатам проведенной конкурентной закупки
36
12.2.
12.3.
12.4.
производится не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20
(двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по
результатам конкурентной закупки или с даты признания победителя такой
процедуры уклонившимся от заключения договора в случае, предусмотренном
пунктом 13.5 раздел I настоящей документации.
Договор заключается только после предоставления участником конкурентной
процедуры, победителем которой он признан, обеспечения исполнения договора, в
случае если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора
предусмотрено документацией о закупке.
При признании победителя закупки, уклонившимся от заключения Договора, договор
заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель
закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие
условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных
победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.
Договор считается заключенным с момента подписания договора усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты
размещения в ЕИС протокола, составленного по
итогам проведения конкурентной закупки в
электронной форме или протокола, составленного
в ходе проведения конкурентной закупки в
Срок
направления
проекта
электронной форме в случае признания закупки
договора заказчиком.
несостоявшейся по причине признания только
одной заявки участника соответствующей
требованиям извещения и (или) документации о
конкурентной закупке, Заказчик размещает на ЭП
без своей подписи проект договора.
В течение 5 (пяти) дней с даты размещения
Заказчиком в ЕИС проекта Договора победитель
электронной процедуры подписывает усиленной
электронной подписью указанный проект
Договора, размещает на ЭП подписанный проект
Договора
и
документ,
подтверждающий
Срок подписания и размещения
предоставление
обеспечения
исполнения
договора участником.
договора, если данное требование установлено в
извещении и (или) документации о закупке и
документы о соответствии антидемпинговым
условиям
(при
соответствии
указанным
условиям) либо протокол разногласий (при
наличии разногласий).
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты
размещения на ЭП победителем закупки в
электронной форме подписанного им договора и
документа, подтверждающего предоставление
обеспечения исполнения договора, если данное
требование установлено в извещении и (или)
Срок
подписания
договора
документации о закупке, а также документов о
заказчиком.
соответствии антидемпинговым условиям (при
соответствии указанным условиям), но не ранее
чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через
20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС
итогового протокола, Заказчик подписывает
усиленной электронной подписью договор на ЭП.
37
12.5.
Возможность
изменения,
предусмотренного
договором
количества
товаров,
объёма
работ, услуг.
13.
Основания
заявки.
для
отклонения
Заказчик обязан разместить в ЕИС посредством
функционала ЕАИСТ договор, подписанный
усиленной
электронной
подписью
лица,
имеющего право действовать от имени Заказчика,
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его
подписания.
В соответствии с нормами Федерального закона
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и Положения о закупках.
Участник процедуры закупки, подавший заявку,
не допускается закупочной комиссией к участию
в закупке в случае:
1. Непредставления
в
составе
заявки
обязательных для предоставления документов и
сведений,
предусмотренных
пунктом
8
Информационной карты.
2. Несоответствия
участника
закупки
обязательным требованиям к
участникам
закупок,
установленным
в
пункте
6
Информационной карты.
3. Несоответствия участника процедуры закупки
правилам предоставления национального режима
при осуществлении закупок при условии, что
Правительством
Российской
Федерации
установлены запрет, ограничение, преимущество
в соответствии с Законом № 223-ФЗ в отношении
товара, работы, услуги, являющихся предметом
закупки, а именно:
3.1. Если Правительством Российской Федерации
установлен предусмотренный подпунктом «а»
пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ
запрет закупок товара, запрет закупки работы
(услуги),
выполняемой
(оказываемой)
иностранным лицом:
– заявка на участие в закупке, содержащая
предложение о поставке такого товара,
происходящего из иностранного государства,
подлежит отклонению;
– заявка на участие в такой закупке, поданная
иностранным лицом, подлежит отклонению.
3.2 Если Правительством Российской Федерации
установлено предусмотренное подпунктом «б»
пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ
ограничение закупок товара, ограничение
закупки
работы
(услуги),
выполняемой
(оказываемой) иностранным лицом:
– все заявки на участие в закупке, содержащие
предложения о поставке такого товара,
происходящего из иностранного государства,
подлежат отклонению, если поданы заявка на
участие в закупке и (или) окончательное
предложение, признанные по результатам их
38
рассмотрения соответствующими требованиям
извещения и (или) документации о закупке и
содержащие предложения о поставке товара
российского происхождения;
– все заявки на участие в такой закупке,
поданные иностранными лицами, подлежат
отклонению, если российским лицом поданы
заявка на участие в закупке и (или)
окончательное предложение, признанные по
результатам их рассмотрения соответствующими
требованиям извещения и (или) документации о
закупке.
4. Непредставления документа или копии
документа,
подтверждающего
внесение
обеспечения заявки на участие в закупке, если
требование обеспечения таких заявок указано в
документации о закупке, в том числе
представление обеспечения заявки на участие в
закупке, не соответствующего требованиям
Положения о закупках или документации о
закупке, за исключением случаев обеспечения
заявки на участие в закупке в электронной форме
в виде внесения денежных средств на лицевой
счет участника закупки на ЭП или специальный
счет в банке. В указанном случае подтверждение
наличия обеспечения заявки осуществляется
посредством функционала ЭП.
5. В случае несоответствия заявки на участие
требованиям документации о закупке, в том
числе наличия в первой части заявки сведений об
участнике процедуры закупки и (или) о ценовом
предложении, включения в заявку предложения о
цене договора, превышающей установленную
начальную (максимальную) цену договора, либо
срока выполнения работ (оказания услуг,
поставки
товара)
превышающего
срок,
установленный документацией о закупке.
6. Наличия в составе заявок участника процедуры
закупки недостоверной информации, в том числе
в отношении его квалификационных данных.
6. Отсутствия в составе заявки предложения о
функциональных
характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, качестве работ (услуг) в
случае, если предоставление таких предложений
является обязательным в соответствии с
документацией о закупке, либо согласия
участника процедуры закупки на исполнение
договора на условиях, указанных в извещении о
закупке, отсутствия в составе заявки предложения
участника процедуры закупки о цене договора.
39
7. В случае содержания в первой части заявки на
участие в аукционе сведений об участнике
аукциона, о ценовом предложении данная заявка
подлежит отклонению.
8. Отстранение участника закупки от участия в
процедуре закупки или отказ от заключения
договора с победителем процедуры закупки
осуществляется в любой момент до заключения
договора, если Заказчик или Закупочная комиссия
обнаружит,
что
документы
и
сведения,
представленные участником в составе заявки, не
соответствуют установленным документацией о
закупке
требованиям
или
содержат
недостоверную информацию.
40
III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ
Форма 1
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
(рекомендованная)
№
п/п
1.
Сведения
об
участнике
закупки
Наименование
Полное и сокращенное наименования организации и ее организационноправовая форма (на основании учредительных документов установленной
формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица))
2.
Серия, номер и дата выдачи свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ (первичное),
ОГРН
3.
Серия, номер и дата выдачи свидетельства о постановке на налоговый учет,
номер налоговой инспекции, ИНН / КПП, ОКТМО/ОКПО
4.
Основной вид деятельности
5.
Ф.И.О. руководителя участника закупки, имеющего право подписи согласно
учредительным документам, с указанием должности и номера контактного
телефона
6.
Ф.И.О. и номер контактного телефона главного бухгалтера
7.
Учредители (Ф.И.О. - для физ. лиц, наименование и ИНН - для юр. лиц)
8.
Юридический адрес/место жительства Участника закупки (с указанием кода
города)
9.
Почтовый (фактический) адрес Участника закупки, с указанием
муниципального района, городского округа, внутригородской территории в
составе субъекта РФ
10.
Банковские реквизиты (указываются номер расчетного счета, наименование
банка, местонахождение банка (только город), номер корреспондентского счета
банка, БИК)
11.
Сведения о выданных Участнику закупки лицензиях, Свидетельствах,
необходимых для выполнения обязательств по договору (указываются
лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии,
наименование территории, на которой действует лицензия)
12.
Телефоны Участника закупки (с указанием кода города)
13.
Факс Участника закупки (с указанием кода города)
14.
Адрес электронной почты Участника закупки
15.
Интернет-сайт участника закупки
16.
Сообщаем,
что
для
оперативного
уведомления
нас
по
вопросам
организационного
характера
и
взаимодействия
с
заказчиком,
специализированной организацией нами уполномочен (указать Ф.И.О.
полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица,
включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении
закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
17.
Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которое будет
подписывать договор от имени участника закупки, документ, подтверждающий
право подписи (для указания в преамбуле договора)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Участник закупки/
уполномоченный представитель
_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись, М.П.)
Форма 2
ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг
Дата выдачи
Номер независимой гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
___________________
ИНН
КПП
БИК
Идентификационный код гаранта
-
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта
по ОКТМО
Полное наименование принципала
ИНН
КПП
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала
____________________
Полное наименование бенефициара
по ОКТМО
ИНН
КПП
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты бенефициара
по ОКТМО
Информация о конкурентной закупке, для обеспечения заявки на участие в которой предоставляется независимая
гарантия
Номер извещения
об осуществлении
конкурентной закупки
Предмет договора
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Наименование валюты
по ОКВ
Срок вступления независимой гарантии
в силу
Срок действия независимой гарантии
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств по заключению
договора по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае признания принципала в
соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее - Закон о закупках) и положением о закупке бенефициара победителем закупки или иным лицом, с
которым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается договор), по
предоставлению обеспечения исполнения договора (если извещением об осуществлении конкурентной закупки
установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его представления до заключения договора).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар вправе до окончания срока действия настоящей независимой гарантии предъявить в размере
обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении конкурентной закупки,
требование об уплате денежной суммы о настоящей независимой гарантии (далее - требование) при наступлении
хотя бы одного из следующих случаев:
а) принципал уклонился или отказался от заключения договора с бенефициаром;
б) принципал не предоставил или предоставил с нарушением условий, установленных Законом о закупках,
положением о закупке бенефициара обеспечение исполнения договора (если извещением об осуществлении
конкурентной закупки установлено требование обеспечения исполнения договора и срок его представления до
заключения договора).
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: ___________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет
требование гаранту в форме электронного документа) __________.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:
а) документ, содержащий информацию о наступлении хотя бы одного из случаев, предусмотренных пунктом 3
настоящей независимой гарантии (протокол, составленный в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатам этапа конкурентной закупки), или протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, или
иной предусмотренный положением о закупке бенефициара документ);
б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии от имени
бенефициара (доверенность) (в случае если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным
в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени бенефициара).
8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляются оригиналы
предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их
копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических
лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также
представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени
бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные пунктом 7
настоящего раздела настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных
документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения
указанных требований и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару всю денежную сумму по настоящей независимой гарантии не позднее
10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего
условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления
денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный
бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по
которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания
срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения
установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом
требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой
гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного
частью 1.2 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда,
фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и
среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня,
предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не
освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей
независимой гарантии.
15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть
переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении
закупки, при котором право требования по настоящей независимой гарантии может быть передано новому
заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
17. Дополнительные условия.
Уполномоченное лицо
гаранта
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» _________ 20__ г.
Лист №
Всего листов
Форма 3
ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой
в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого
при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг
в электронной форме
Дата выдачи
Номер независимой гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
______________________
ИНН
КПП
БИК
Идентификационный код гаранта
-
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта
по ОКТМО
Полное наименование принципала
ИНН
__________________________
КПП
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала
__________________________
Полное наименование бенефициара
по ОКТМО
ИНН
КПП
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты бенефициара
по ОКТМО
Информация о закупке, для обеспечения договора, заключаемого при осуществлении которой, предоставляется
независимая гарантия
Номер извещения об осуществлении
конкурентной закупки
Предмет договора
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Наименование валюты
Срок вступления независимой
по ОКВ
гарантии в силу
Срок действия независимой гарантии
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных
договором, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате
неустоек (штрафов, пеней).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных
настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате
денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на
сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в
отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения
договора и сумму независимой гарантии.
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: ________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет
требование гаранту в форме электронного документа) ________.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:
а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;
б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;
в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии
от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано
лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени бенефициара).
8. В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы
предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их
копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических
лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также
представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени
бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа, предусмотренные пунктом 7
настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме
электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения
указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере,
указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого
требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня
поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару,
указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по
которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания
срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения
установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом
требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой
гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного
частью 1.2 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда,
фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и
среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня,
предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не
освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей
независимой гарантии.
15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть
переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении
закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с
предварительным извещением об этом гаранта.
17. Настоящая независимая гарантия вступает в силу, обязанности по договору предоставления настоящей
независимой гарантии подлежат исполнению со дня заключения договора, для обеспечения исполнения которого
выдана настоящая независимая гарантия.
18. Дополнительные условия.
Уполномоченное лицо
гаранта
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» _________ 20__ г.
Лист №
Всего листов
IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации об
аукционе в электронной форме, размещённой на Официальном сайте ЕИС по адресу
https://zakupki.gov.ru.
V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Описание объекта закупки (техническое задание), Протокол начальной (максимальной)
цены договора либо максимального значения цены договора и начальной цены единицы товара,
работы, услуги и расчет начальной (максимальной) цены договора либо начальной цены
единицы товара, работы, услуги представлены в виде отдельных файлов в составе
документации о закупке, размещённой на Официальном сайте ЕИС по адресу
https://zakupki.gov.ru.

=== ФАЙЛ: Проект_контракта_17232264-1.pdf | docs/32616457708/Проект_контракта_17232264-1.pdf
ПРОЕКТ
Гражданско-правовой договор
№ ____________________
Выполнение комплексных работ по сопровождению Единой производственной
системы учреждения
г. Москва
______________________________​ г.
Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский
и проектный институт Генерального плана города Москвы», именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице _______________ , действующего на основании
___________, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в
дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в
отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика
способом закупки аукцион в электронной форме, реестровый № торгов
______________________________________, протокол от __________________ №
_______________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее Договор, а также - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплексные работы по
сопровождению Единой производственной системы учреждения
(далее – работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение
№1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и
оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Статья 2. Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов
2.1. Вариант 1. Сумма цена единиц товара, работы, услуги составляет_______, __
1
(_____) рублей, в том числе НДС ____%, _______, __ (_____) рублей. Максимальное
значение цены договора составляет __________________ рублей, в том числе НДС
_________________ рублей.
2.2. Вариант 2. Сумма цен единиц товара, работы, услуги составляет _______, __
(_____) рублей. НДС не облагается.(вариант применяется в случае заключения
Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем используется льготный режим
налогообложения, с указанием основания). Максимальное значение цены договора
составляет __________________ рублей.
Оплата осуществляется по сумме цен единиц, но в размере, не превышающем
максимальное значение цены Договора.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего
Договора.
2.6. Цена единицы товара, работы, услуги является твердой,определена на весь срок
исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.
2.7. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.7.1. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.7.2. Заказчик по заявке оплачивает работы, фактически
выполненные Подрядчиком на соответствующем этапе Графика выполнения работ
(Календарного плана), в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств с лицевого счета Заказчикана расчетный счет Подрядчика, реквизиты
которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на
основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными
квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) сформированного с
использованием Автоматизированной информационной системы «Портал
поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков») Документа о приемке
(Приложение № 2 к настоящему Договору) в электронной форме, в течение 7 (семи)
рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке по
соответствующему этапу.
2.7.3. Оплата по договору осуществляется на основании электронного
структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма,
подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного договора; размер
неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок
расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику
2
по Договору.
2.7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по
Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).
2.7.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются
исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,
указанного в статье 16 Договора.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по Договору установлены в соответствии с Техническим
заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1
к настоящему Договору): с даты заключения Договора по "30" ноября 2027 г .
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания завершения
работ по заявке указанного в Календарном плане, представляет Заказчику комплект
отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Документ о
приемке, подписанный Подрядчиком .
4.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов,
указанных в настоящей статье Договора, Заказчик рассматривает результаты и
осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет
соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и
Техническом задании, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком Документ о
приемке либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов
выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов
выполненных работ и сроком их устранения или акт с перечнем выявленных
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа
Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью
устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в
срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные
недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных
Договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.
4.4. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально
направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений
касательно результатов этапа выполненных работ, или мотивированного отказа от
принятия результатов выполненных работ, и сроком их устранения, или акта с
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения
Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику
запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок,
установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и
3
необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика
замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной
документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых
доработок, а также повторно подписанный Подрядчиком Документ о приемке для
принятия Заказчиком выполненных работ.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и
необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает Документ о приемке, и направляет Подрядчику в
порядке, предусмотренном в настоящей статье Договора.
4.6. После полного выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны
подписывают Документ о приемке (по форме согласно Приложению № 2 к
настоящему Договору), который является основанием для регистрации сведений об
исполнении Договора в Реестре договоров, заключенных заказчиками.
4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, Документ о приемке стоимости этапа
работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу
деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.
5.1.3. Письменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный
запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих
дней.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых
работ, а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по
настоящему Договору.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока
исполнения Договора), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок
использования средств .
5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
4
объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического
задания и Документа о приемке вызвать уполномоченных представителей Подрядчика
для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких
недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в
соответствии с настоящим Договором.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
работ в случае, указанном в настоящей статье Договора, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Документа о приемке по
настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных
документов и при условии истечения срока, указанного в статье 4 настоящего
Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей
2 Договора.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других
лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным
оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом
задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
5.3.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора и/или
объемов работ по Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их
стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику
по результатам выполнения работ в порядке, установленном Договором.
5.3.5. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен
договор, на другого субподрядчика.
5.3.6. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
проведения работ в рамках настоящего Договора.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с
требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и
представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего
Договора.
5
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4.3. Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке
требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем по результатам проведения данной закупки.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке
работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность
или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их
завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом
Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ.
5.4.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а
также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора,
установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых
организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих
его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов
должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух
рабочих дней.
5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об
изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес,
указанный в настоящем Договоре.
5.4.8. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в
сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,
коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие
коммерческую тайну, информацию о персональных данных вне зависимости от формы
ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к
взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную
для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения
настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения
указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию
только в целях исполнения настоящего Договора.
Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной
конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их
6
обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации".
5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Договором.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с
требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных
работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в
сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о
недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и
сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период
устранения выявленных недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках,
обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную
экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном
Положением о закупке товаров, работ, услуг по итогам которой составляется
соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.
Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков,
об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает
Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания
выполнения работ.
6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,
вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата
работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
6.6. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и
достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
6.7. В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной
информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки
результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у
Заказчика такой информации.
7
6.8. В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном
выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного
выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный
Договором, который был ненадлежаще исполнен.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии
с положением о закупке товаров, работ, услуг и законодательством Российской
Федерации.
7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном
настоящей статьей и рассчитывается как процент Цены договора, или в случае, если
Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент Этапа
исполнения Договора (далее - Цена договора (Этапа)).
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,
размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 10 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) не
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от
50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 0,5 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
- 0,4 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
- 0,3 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
- 0,25 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа)
составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
- 0,2 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
- 0,1 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) превышает
10 млрд рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или
с иным участником закупки в случаях, установленных положением о закупке товаров,
работ, услуг), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора,
8
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем
порядке:
а) в случае, если Цена договора не превышает начальную (максимальную) цену
договора:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора не
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора
составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора составляет
от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
- 10 процентов цены договора, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов цены договора, если Цена договора составляет от 3 млн рублей до 50
млн рублей (включительно);
- 1 процент цены договора, если Цена договора составляет от 50 млн рублей до 100
млн рублей (включительно).
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких
обязательств) в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;
- 5 000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена Договора превышает 100 млн рублей.
7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если Цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- 5 000 рублей, если Цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
9
- 100 000 рублей, если Цена договора превышает 100 млн. рублей.
7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Подрядчиком.
7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором,
не может превышать Цену договора.
7.10. Начисленные Подрядчику но не списанные Заказчиком суммы неустоек
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе списать в случаях и
порядке , предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может
превышать Цену договора.
7.12. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
поставки товара не в полном объеме/выполнения работ и/или оказания услуг не в
полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,
являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
7.16. Не считается нарушением сроков оказания Услуг нарушение сроков, вызванное
выявлением в процессе оказания Услуг Исполнителем отсутствия, исключения и/или
изменения стандартизованных интеграционных; интерфейсов со сторонними
информационными системами, а также отсутствия реакции, в том числе в сроки,
укладывающиеся в сроки календарного плана проекта, со стороны третьих лиц,
являющимися поставщиками (разработчиками) сторонних информационных систем.
Подтверждением указанных в настоящем пункте событий могут являться: переписка
10
посредством электронной почты, скриншоты из новостных лент, либо иных разделов
официальных сайтов информационных систем.
Статья 8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
●
●
●
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
одностороннее расторжение в следующих случаях:
8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от
исполнения Договора по инициативе Заказчика:
8.1.1.1. Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.
8.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения
работ, предусмотренных Договором , включая график выполнения работ
(календарный план).
8.1.1.3. Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный
Договором , или нарушает график выполнения работ, предусмотренный Договором,
или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному
Договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало
очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный
Договором срок.
8.1.1.4. Если отступления в выполнении работ от условия Договора или иные
недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный
срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
8.1.1.5. В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением
экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации
будут подтверждены нарушения условий Договора.
8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения
данной закупки.
8.1.1.7. В случае если Подрядчик отказывается от согласования новых условий
Договора при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Договора.
8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от
исполнения Договора по инициативе Подрядчика:
8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты
выполненных работ, допущенные по вине Заказчика.
8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от
11
приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ
Заказчика от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Договором,
без письменного объяснения причин такого отказа.
8.1.2.3. Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала,
оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке)
вещи препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также наличие
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей не будет произведено в установленный срок.
8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,
установленном действующим гражданским законодательством Российской
Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не
превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований Положения о закупке товаров, работ, услуг.
8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется
второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье
16 Договора.
8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны договора от
исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения Договора.
Статья 9. Обеспечение исполнения Договора
9.1. Обеспечение исполнения Договора представляется.
9.2. Подрядчик внес обеспечение Договора на сумму:
ВАРИАНТ 1:
7 425 000 (семь миллионов четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 (ноль) копеек, в
форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств, что
составляет 15 % от максимального значения цены Договора.
ВАРИАНТ 2:
Обеспечение исполнения Договора, в форме безотзывной независимой гарантии/путем
внесения денежных средств, что составляет ____от максимального значения цены
Договора.
Подрядчик также предоставил информацию
добросовестность.
подтверждающую свою
Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора указанный в
документации о закупке, по результатам которой заключается настоящий Договор.
12
(Данный вариант используется только в случае применения антидемпинговых мер в
соответствии с требованием Положения о закупках товаров, работ, услуг, при условии
предоставления обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанной в документации о
закупке, по результатам проведения которой заключается настоящий Договор).
9.3. Срок действия обеспечения исполнения Договора «___» __________ года.
9.4. Способ обеспечения исполнения Договора, определяется участником закупки, с
которым заключается Договор, самостоятельно.
ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения
исполнения Договора в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ,
услуг):
Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной независимой
гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг, а также
предусматривать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару)
денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказа в удовлетворении этого требования.
ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения
исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика):
Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору,
включая обязательства по уплате Подрядчиком предусмотренных Договором неустоек
(штрафов, пеней), перечислены Подрядчиком в размере, установленном в настоящей
статье Договора, на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи
Сторон».
Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения
обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о
проведении платежа и списании средств со счета Подрядчиком и поступлением
денежных средств на счет Заказчика.
Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по
Договору денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех
обязательств Подрядчика по Договору, в том числе обязательств, связанных с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора Подрядчиком, включая
обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек
(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Подрядчиком предусмотренных Договором обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных
внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из
внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,
которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней)
13
или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей
уплате Подрядчиком Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком денежные
средства переходят в собственность Заказчика. Денежные средства возвращаются
Заказчиком Подрядчику по истечении срока действия данного обеспечения в срок
до «___» _________ 20__ года.Денежные средства возвращаются на банковский счет
Подрядчика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».
Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, неуплаты
Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также
убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
Договора.
9.5. В случае продления срока выполнения работ по Договору, Подрядчик обязуется в
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты продления срока выполнения работ,
предоставить новое действующее обеспечение (независимая гарантия или денежные
средства). Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения исполнения договора, должен составлять не менее чем один месяц с даты
окончания срока исполнения обязательств сторон по договору.
9.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора
на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем Договоре.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних
факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и
т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,
на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и
14
возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем
переговоров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа
в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,
почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой
направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо
выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
города Москвы.
Статья 12. Срок исполнения, порядок изменения Договора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения
Договора Сторонами "23" декабря 2027 г.
12.2. Выполнение работ по истечении предусмотренного Договором срока исполнения
обязательств Подрядчика по выполнению работ допускается в случае выполнения
15
работ в рамках проведения претензионной работы, инициированной Заказчиком.
12.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре договоров,
заключенных заказчиками.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном
виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к
Договору подлежат регистрации в Реестре договоров, заключенных заказчиками.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому
адресу Стороны, указанному в статье 16 Договора, или нарочно, а также с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об
исполнении Договора в Реестре Договоров, заключенных заказчиками, в порядке,
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
13.4. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1 - Техническое задание;;
Приложение № 2 - Форма Документа о приемке;
Приложение № 3 - График выполнения работ (Календарный план);
Приложение № 4 - Смета.
Приложение № 5 - Сведения о Подрядчике, являющимся коллективным участником.
Статья 14. Особые условия электронного взаимодействия Сторон
14.1. Стороны при исполнении Договора осуществляют обмен подписанным УКЭП
электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в
соответствии с пунктом 4.6 статьи «Порядок сдачи-приемки выполненных работ»,
посредством использования Подрядчиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии
с Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте
АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком
16
УАИС «Бюджетный учет» или Системы консолидированного управленческого учета
Единой медицинской информационно-аналитической системы (далее - СКУУ
ЕМИАС).
14.2. Подрядчик для работы в АИС «Портал поставщиков»:
- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление
электронного документооборота в соответствии с разделом Договора «Особые
условия электронного взаимодействия Сторон» (далее – уполномоченные
должностные лица);
- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для
должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении
Договора;
- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с
Регламентом;
- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов
усиленную квалифицированную электронную подпись.
14.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей
Договора электронные документы имеют равную юридическую силу с документами
на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями
уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
14.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктами 1 настоящей
статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют
дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за
исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном
носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.
14.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях
осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для
Сторон осуществляется безвозмездно.
Статья 15. Антикоррупционная оговорка
15.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции
(далее – антикоррупционные требования).
15.2. Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при
исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными
лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора.
15.3. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица
не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей
прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать
17
иные неправомерные цели.
15.4. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных
требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно
уведомить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) рабочих дней.
15.5. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с
нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне
запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких
подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен
в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос,
обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне
запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные
федеральным законом основания для отказа в их представлении в течение 7 (семи)
рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по
соглашению Сторон.
15.6. При наличии доказательств получения доходов с нарушением
антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в
этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые
документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить
исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до
урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при
этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или
административного правонарушения коррупционной направленности либо в
результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки,
указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
15.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия
настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне
возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков
определяется законодательством Российской Федерации и Договором.
15.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей
Антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы
компетентным органам.
Статья 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Государственное автономное учреждение ____________________________
города
Москвы
« Н а у ч н о - Адреса:
исследовательский и проектный институт - юридический:
Генерального плана города Москвы»
_________________________________;
Адреса:
- фактический:
- юридический: 125047, ул. 2-я Брестская, _________________________________ ;
дом 2/14; ;
Телефон:_______________________,
- фактический: 125047, ул. 2-я Брестская, факс:____________________ ;
18
дом 2/14;
+7 (499) 250-02-29,-;
ko@str.mos.ru;
Получатель: Департамент финансов города
Москвы (ГАУ «Институт Генплана
Москвы»
л/с 2882451000452338)
Адрес электронной почты:
Банк получателя:
ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО// _____________________________________
__;
УФК по г. Москве
Получатель: _________________________;
БИК 004525988
Н а з в а н и е
Б а н к а :
Cчет 03224643450000007300
_____________________________;
ЕКС 40102810545370000003
ОГРН: ____________________;
ОГРН: 5177746186756;
ИНН: ___________________;
ИНН: 9710042298;
КПП: ___________________;
КПП: 771001001;
БИК: ___________________;
БИК: __________________;
Н а з в а н и е
Б а н к а :
Название Банка:
_____________________________;
____________________________;
р/с: ______________________________;
р/с: _____________________________;
л/с: ____________________________;
л/с: ___________________________;
к
/
с
:
к/с:
_____________________________________ _____________________________________
;
;
Реквизиты счета для перечисления Интернет сайт: _______________________;
денежных средств в качестве обеспечения
исполнения Договора: Получатель
Департамент финансов города Москвы _________________________
(ГАУ «Институт Генплана Москвы» л/с ( Ф И О л и ц а , у п о л н о м о ч е н н о г о н а
подписание Договора)
2182451000452338)
Банк получателя: ОКЦ №1 ГУ БАНКА
М.П.
РОССИИ по ЦФО// УФК по г. Москве
БИК 004525988
Cчет 03224643450000007300
ЕКС 40102810545370000003
Контактный адрес электронной почты по
вопросам исполнения ______________.
Интернет сайт: https://genplanmos.ru/;
19
_________________________
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание Договора)
М.П.
20
Приложение № 2 к Договору
№ ____________________
от ______________________________
Форма Документа о приемке
Универсальный передаточный документ
Идентификатор электронного документа
Документ
приемке
Счет-фактура №
__
От ______ (1)
__
Исправление №
__
От______(1а)
__
о
Приложение № 1 к постановлению
Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции
постановления Правительства
Российской Федерации от 02 апреля 2021
г. № 534)
(2)
(2а)
(2б)
Продавец:
____________________________
Адрес:
_________________________________
ИНН/КПП продавца: ___________________ / ___________________
Грузоотправитель и
_______
(3)
его адрес:
Грузополучатель и его
_______
(4)
адрес:
К
платежноСтатус:1
расчетному
документу от_______
(5)
1 – счет-фактура и
п е р е д а т о ч н ы й№
Документ об отгрузке
документ (акт)
от_______
(5а)
2 – передаточный № п/п
Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский и
документ (акт)
Покупатель:
(6)
проектный институт Генерального плана города Москвы»
Адрес:
125047, ул. 2-я Брестская, дом 2/14
(6а)
ИНН/КПП покупателя: 9710042298 / 771001001
(6б)
Валюта: наименование,
Российский рубль, 643
(7)
код
Идентификатор
(8)
г о с у д а р с т в е н н о г о ________________
21
контракта, договора
(соглашения) (при
наличии):
Еди
ниц
а
изм
ере
ния
К
о
д
товаров/рабо № п/п Код вида товара
т, услуг
Количество (объем)
В том числе
с у м м а Налоговая ставка
акциза
ус
ло
вн
ое
об
оз
к на
о че
дн
ие
(н
ац
и
о
22
С
Реги Количе
то С стра ственн
и тр ц и о а
я
м ан н н ы единиц
ос а й
а
т ь п н о м измере
то ро е р н и я
в а ис декл товара,
Количество
ро хо арац исполь
т о в а р а ,
в ж и и зуемая
подлежащег
С у м ( р де н а в целях
о
м а аб н това осущес
прослеживае
нало от ия р ы твлени
мости, в
г а ,, то и л и я
количествен С т р а н а
пред ус в а реги просле
ной единице регистрации
ъявл лу ра стра ж и в а е
и з м е р е н и я производите
яема г), ц и о мости
т о в а р а ля товара
и
нны
я
используемо
й
поку м
К
й в целях
ном
патеу
ра
осуществлен
е р
лю щ
тк
и
я
е с парт
ое
прослеживае
т в и и условн
на
мости
е
ен това о
и
н
р а ,обозна
м
ы
п о д чение
ен
х
леж
ов
п
аще
ан
ра г о
ие
в
про
с
сле
на
ло
го
м
вс
ег
о
на
ль
н
ое
)
А
1
1б
2 2а 3
6
Всего к оплате (9)
Х
7
8
9
жив
аем
ости
10
11
а
12а
13
14
1
Особенности:
Подрядчику начислена неустойка:
- назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме ___________руб.____коп.
- пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____________руб.___коп.
Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в
том числе НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент
заключения Контракта законодательством Российской Федерации) - __________ руб.___коп.
Д о к у м е н тРуководитель организации или иное
Главный
составлен на___ уполномоченное лицо
бухгалтер
23
листах
(ФИО)
Индивидуальный предприниматель
(ФИО)
или иное
уполномо
ченное
лицо
подпис
(ФИО)
ь
(реквизиты свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)
О с н о в а н и е
п е р е д а ч и
Контракт № ____ от ______
(сдачи)/получения (приемки)
(договор; доверенность и др.)
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса
нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)
Товар (груз) получил/услуги, результаты
Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал
работ, права принял
Данные о транспортировке и грузе
(должность)
(подпись)
(ФИО)
Дата отгрузки, передачи (сдачи)
«__»__________________20__г
Иные сведения об отгрузке, передаче
24
(под
(должн
п и с (ФИО)
ость)
ь)
Д а т а
п о л у ч е н и я «__»__________________20__г
(приемки)
И н ы е
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
сведения о
получении,
приемке
претензии со стороны заказчика отсутствуют
(информация о наличии/отсутствии претензии;
ссылки на неотъемлемые приложения и другие
документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Ответственный за правильность оформления
факта хозяйственной жизни
(должность)
(под
(должн
п и с (ФИО)
ость)
ь)
(подпись)
(ФИО)
Ответственный за правильность оформления
факта хозяйственной жизни
___________________ / ___________________
9710042298 / 771001001
(может не заполняться при проставлении
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)
печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)
м.п.
м.п.
Приложение к универсальному передаточному документу
от ______________________________
по Контракту (Договору) № ____________________
Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах
Н Хар
аи акте
Характер
Наименование товара (описание
м рист
Наименование
истики
№ п/п выполненных работ, оказанных
Наименование позиции СПГЗ
Характеристики СТЕ
ен и к и
позиции КТРУ
позиции
услуг), имущественного права
ов п о з
СПГЗ
ан и ц и
ие и
Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента)
25
С
КТР
Т
У
Е
1
26
Приложение № 3 к Договору
№ ____________________
от ______________________________
График выполнения работ
(Календарный план)
№
п/п
1.
2.
Наименование работ
Отчетные документы,
результат выполнения
работ
Этапы выполнения
работ (Дата)
Работы по развитию
информационных систем и
с даты заключения
ресурсов (техническая
поддержка системы на 2026 год) Договора по 31.12.2026
Сопровождение
(ежемесячно, при наличии
информационных систем и
исполненных заявок
ресурсов (адаптационное
Заказчика)
сопровождение системы на 2026
год)
Работы по развитию
информационных систем и
ресурсов (техническая
с 01.01.2027 по 30.11.2027
поддержка системы на 2027 год)
(ежемесячно, при наличии
Сопровождение
исполненных заявок
информационных систем и
Заказчика)
ресурсов (адаптационное
сопровождение системы на 2027
год)
- документ о приемке в
электронной форме;
- копии заявок Заказчика,
подписанные уполномоченным
лицом Исполнителя и
заверенные печатью
Исполнителя (при наличии);
- комплект отчетной
документации, включающий
Детализированный отчёт
выполненных работах и Лист
учёта рабочего времени.
Приложение № 4 к Договору
№ ____________________
от ______________________________
СМЕТА*
Перечень
№
выполняемых
п/п
работ Ед. изм.
1.
Цена за единицу
с НДС ___ %
(или
указывается,
Количество
что НДС не
облагается),
руб.
Работы по развитию
27
Общая стоимость
с НДС ___ %
(или указывается, что НДС не
облагается),
руб.
информационных систем и
ресурсов (техническая
поддержка системы на 2026
год), чел/час
Сопровождение
информационных систем и
2.
ресурсов (адаптационное
сопровождение системы на
2026 год), чел/час
Работы по развитию
информационных систем и
3.
ресурсов (техническая
поддержка системы на 2027
год), чел/час
Сопровождение
информационных систем и
4.
ресурсов (адаптационное
сопровождение системы на
2027 год), чел/час
Итого Сумма цен единиц товаров (работ, услуг), в т.ч. НДС ___ % (или
указывается, что НДС не облагается), руб.
Итого Цена Договора, в т.ч. НДС ___ % (или
указывается, что НДС не облагается), руб.
*Итоговая стоимость каждой позиции Договора рассчитывается с учетом
коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены
Договора/Цены единицы к начальной (максимальной) цене Договора/единицы.
Полученная итоговая стоимость каждой позиции Договора и общая итоговая Цена
Договора вносятся в проект Договора, направляемого Заказчиком победителю
закупки.
Приложение № 5 к Договору
№ ____________________
от ______________________________
Сведения о Подрядчике, являющимся коллективным участником 1
Н а и м е н о в а н и е Объем работ (услуг),
Виды работ, выполняемых
№ ч л е н а выполняемых членом Стоимость
членом коллективного
п/п к о л л е к т и в н о г о к о л л е к т и в н о г о работ
участника по Договору
28
участника 2
участника по Договору
(доля участия)
1
заполняется в случае заключения Договора с коллективным участником;
2
указать дополнительно, если Подрядчик является лидером коллективного участника.
29

=== ФАЙЛ: Техническое_задание_17232264-1.pdf | docs/32616457708/Техническое_задание_17232264-1.pdf
Приложение №_____________
к Контракту №_____________
от «_____» ___________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение комплексных работ по сопровождению Единой производственной системы учреждения
1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки: Выполнение комплексных работ по сопровождению Единой производственной
системы учреждения.
1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 02.27.06 РАБОТЫ/РАБОТЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ
ЗАДАЧ/РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ.
1.3. Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно
Приложению 1.
1.4. Место выполнения работ: согласно Приложению 1.
1.5. Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.
1.6. Приложения к Техническому заданию:
– Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2. - «Временные параметры (SLA)».
- Приложение 3. - «Порядок выполнения работ».
- Приложение 4. - «Форма заявки»
- Приложение 5. - «Форма листа учёта рабочего времени (ЛУРВ)».
Термины и определения
Термин / сокращение
Service Desk
Значение
в рамках настоящего Технического задания понимается программное
обеспечение класса service desk, используемое Заказчиком
предназначенное для автоматизации постановки, приема и обработки
заявок Подрядчиком
дата и время, когда заявка переведена на Подрядчик (дата и время
Время получения заявки
перевода заявки определяется по данным Service Desk соответствующим
(при направлении заявок в
полем) в Service Desk, вне зависимости от подтверждения факта
Service Desk)
получения заявки Подрядчиком.
Время получения заявки
дата и время получения заявки Подрядчиком. Моментом получения
заявки Подрядчиком считается момент их отправки уполномоченным
работником Заказчика при условии такого отправления в рабочий день до
18.00 по московскому времени. Документы, направленные в рабочий день
после 18.00 либо в нерабочий день, считаются полученными в 09-00
первого рабочего дня, следующего за днем направления, вне зависимости
от подтверждения факта получения заявки Подрядчиком.
Время выполнения заявки временной интервал, прошедший с момента получения заявки до момента
по технической поддержке фактического выполнения работ. Момент выполнения работ определяется
(при направлении заявок в по данным системы Service Desk соответствующим полем,
Service Desk)
подтвержденного переводом заявки в статус «Выполнено» в Service Desk.
1
Время выполнения заявки временной интервал, прошедший с момента получения заявки до момента
по технической поддержке фактического выполнения работ, подтвержденного направлением
(при направлении заявок по уведомления Подрядчиком на электронную почту уполномоченного
электронной почте)
работника Заказчика.
Платформа (ядро)
Программная платформа ReInform 2.0 и/или Геоинформационная
платформа ReGIS как объекты интеллектуальной собственности
Правообладателя, включая их исходный код, компоненты ядра,
подсистемы и штатные инструменты разработки/конфигурирования.
Совокупность прикладных решений, реализованных на Платформе
штатными средствами и составляющих составное произведение «ЕПС
ГлавАПУ»: бизнес-процессы, экранные формы, справочники и
Прикладной слой Системы
классификаторы, витрины и источники данных, интеграционные
адаптеры, отчёты, настройки портала, роли и права доступа,
конфигурация подсистем.
Права на Платформу
Подрядчик
Инцидент
Системная ошибка
Исключительное право на Платформу либо права использования
Платформы, позволяющие осуществлять её модификацию и доработку,
включая доступ к исходному коду.
Участник закупки, с которым по итогам конкурентной процедуры
заключён Договор на выполнение работ по настоящему Техническому
заданию.
Незапланированное событие, приводящее или способное привести к
нарушению или снижению качества работы Системы.
Воспроизводимый дефект программного обеспечения Системы,
возникший вследствие некорректного функционирования Платформы
либо прикладного слоя Системы и приводящий к полному или
частичному нарушению предусмотренной и ранее работоспособной
функциональности Системы. Не относятся к системным ошибкам новые
или измененные требования Заказчика, запросы на изменение или
расширение функциональности, ошибки и сбои программного
обеспечения, оборудования, каналов связи и информационных систем
третьих лиц, а также нарушения, возникшие вследствие действий
Заказчика или третьих лиц, не привлеченных Подрядчиком.
Перечень сокращений
Термин / сокращение
SLA
ЧТЗ
СТП
СПО
Значение
Соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement)
Частное техническое задание на отдельную работу по адаптационному
сопровождению
Служба технической поддержки Подрядчика
Системное программное обеспечение
2
2. Стандарт работ
2.1. Уровни Системы. Для целей настоящего Технического задания в Системе выделяются
следующие уровни:
- прикладной слой (прикладное программное обеспечение, ППО) — прикладные решения,
реализованные на Платформе штатными средствами и составляющие составное произведение «ЕПС
ГлавАПУ»: бизнес-процессы, экранные формы, справочники и классификаторы, витрины и
источники данных, сервисы и интеграционные адаптеры, отчёты, настройки портала, роли и права
доступа;
- Платформа (ядро) — программная платформа ReInform 2.0 (RIF 2.0) и геоинформационная
платформа ReGIS, включая их исходный код, компоненты ядра, подсистемы и штатные средства
разработки и конфигурирования;
- системное программное обеспечение (СПО) и программно-аппаратная инфраструктура
промышленного и тестового контуров Системы.
2.2. Права на Платформу. Подрядчик должен обладать исключительным правом на Платформу либо
правами использования Платформы, позволяющими осуществлять ее модификацию и доработку,
включая доступ к исходному коду. Указанные права должны быть обеспечены Подрядчиком в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора и поддерживаться в действии в течение
всего срока выполнения работ по Договору.
Наличие прав на Платформу является обязательным требованием к Подрядчику и подтверждается
письменным официальным уведомлением в адрес Заказчика в сроки, указанные в пункте 2.2
настоящего Технического задания. Данное требование обусловлено технической невозможностью
выполнения работ по настройке, адаптации, модификации и сопровождению Системы без
правомерного доступа к Платформе, ее исходному коду и штатным средствам разработки и
конфигурирования.
2.3. Зона ответственности Подрядчика. Подрядчик обеспечивает выполнение работ на всех уровнях
Системы в следующем объёме:
2.3.1. Прикладной слой (ППО):
- техническая поддержка Системы: поддержка пользователей, управление инцидентами,
изменениями, плановыми работами, резервным копированием, формирование загрузок и выборок
данных;
- адаптационное сопровождение: разработка новых функций, настройка и адаптация под требования
Заказчика, включая развитие, настройку и адаптацию хранилищ, источников, сервисов, витрин
данных, справочников и классификаторов;
- устранение выявленных дефектов в сроки, установленные Приложением 2 «Временные параметры
(SLA)».
2.3.2. Платформа (ядро):
- настройка и параметризация Платформы, развёртывание и сопровождение её компонентов в
промышленном и тестовом контурах Системы;
- устранение дефектов Платформы, влияющих на функционирование Системы, в том числе путём
внесения изменений в её исходный код, с последующим применением исправлений на
промышленном контуре;
- подготовка, тестирование и ввод в эксплуатацию обновлений и новых версий Платформы в объёме,
необходимом для функционирования Системы;
- мониторинг и устранение уязвимостей в Системе;
- обеспечение возможности возврата Системы в предыдущее стабильное состояние в случае
неуспешной попытки внесения изменений (обновлений, настроек, установки программных
дополнений).
3
2.3.3. Системное программное обеспечение (СПО) и программно-аппаратная инфраструктура
промышленного и тестового контуров Системы:
- администрирование, техническое сопровождение и обеспечение функционирования
предоставленной Заказчиком программно-аппаратной инфраструктуры промышленного и тестового
контуров Системы в пределах предоставленных Подрядчику прав доступа и зоны ответственности;
- администрирование и сопровождение системного программного обеспечения (операционных
систем, систем управления базами данных, серверов приложений, среды виртуализации и иных
общесистемных компонентов), обеспечивающего функционирование Системы;
- мониторинг работоспособности и производительности программно-аппаратной инфраструктуры
промышленного и тестового контуров, выявление, диагностика и устранение сбоев и отказов,
находящихся в зоне ответственности Подрядчика;
- установка, настройка и обновление СПО, включая применение патчей и обновлений безопасности,
при условии предоставления Заказчиком необходимых лицензий, дистрибутивов, доступов и иных
ресурсов, если их предоставление требуется для выполнения соответствующих работ;
- мониторинг уязвимостей СПО и программно-аппаратной инфраструктуры и выполнение работ по
их устранению в пределах зоны ответственности Подрядчика и при наличии необходимых
технических возможностей, прав доступа, лицензий и обновлений;
- выполнение и контроль резервного копирования и восстановления на уровне СПО и
инфраструктуры в соответствии с установленными Заказчиком политиками и предоставленными
техническими средствами, а также обеспечение возможности возврата инфраструктуры
промышленного и тестового контуров в предыдущее стабильное состояние при внесении
Подрядчиком изменений;
- поддержание конфигурации СПО и программно-аппаратной инфраструктуры промышленного и
тестового контуров в состоянии, необходимом для корректного функционирования Платформы и
прикладного слоя Системы, в пределах, предоставленных Заказчиком технических ресурсов.
Приобретение, поставка и оплата серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, и
иных программно-аппаратных средств не входят в состав работ Подрядчика по настоящему
Техническому заданию, если иное прямо не предусмотрено отдельной согласованной Сторонами
Заявкой.
2.3.4. Взаимодействие и информирование:
- организация взаимодействия со службами технической поддержки смежных систем и
информирование Заказчика о подготовке, ходе и результатах работ в соответствии с Регламентом
выполнения работ.
2.4. В предмет настоящего Технического задания не входят:
- развитие Платформы как самостоятельного программного продукта в части, не обусловленной
потребностями функционирования Системы и не предусмотренной согласованными Сторонами ЧТЗ;
- работы в отношении иных информационных систем и ресурсов Заказчика, не входящих в состав
Системы;
- восстановление данных, утраченных вследствие действий Заказчика или третьих лиц, не
привлечённых Подрядчиком;
- работы, выполнение которых невозможно вследствие непредоставления Заказчиком доступов,
информации, согласований или иных условий, предусмотренных разделом 6 настоящего
Технического задания;
- работы, связанные с изменением ранее согласованных требований после утверждения Частного
технического задания, без оформления изменений к ЧТЗ.
2.5. Приостановление сроков. Сроки, установленные Приложением 2 «Временные параметры
(SLA)», приостанавливаются на период, в течение которого выполнение работ объективно
невозможно вследствие непредоставления Заказчиком доступов, информации, согласований или
иных условий, предусмотренных разделом 6 настоящего Технического задания, а также на период
4
действия обстоятельств непреодолимой силы. Меры ответственности за нарушение сроков,
вызванное указанными обстоятельствами, к Подрядчику не применяются.
2.6. Отнесение конкретной работы к предмету работ и уровню Системы определяется Сторонами при
согласовании ЧТЗ с учётом пунктов 2.3 и 2.4 настоящего Технического задания.
2.7. Требования к порядку и режиму выполнения работ:
2.7.1. Подрядчик и Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Договора назначают
ответственных лиц. Взаимодействие осуществляется посредством телефонной связи и электронной
почты, а также средствами Системы регистрации обращений.
2.7.2. Регламент выполнения работ, включая График ППР, разрабатывается (актуализируется)
Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора и согласовывается
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления. Регламент выполнения работ
определяет порядок регистрации заявок, согласования ЧТЗ, определения приоритетов выполнения
работ, согласования трудозатрат, порядок передачи результатов работ, взаимодействия Сторон и
иные организационные вопросы исполнения Договора.
2.7.3. Работы выполняются в текущей версии Системы, на русском языке, в режиме, установленном
Приложением 2 «Временные параметры (SLA)».
2.7.4. Численность и квалификация персонала определяются Подрядчиком таким образом, чтобы
обеспечить выполнение требований настоящего Технического задания и SLA.
2.7.5. Оборудование, программное обеспечение и инструменты, необходимые для организации
рабочих мест специалистов Подрядчика и непосредственного выполнения ими работ,
обеспечиваются Подрядчиком самостоятельно. Данное положение не распространяется на
программно-аппаратную инфраструктуру Системы, оборудование, СПО, лицензии, сертификаты и
иные ресурсы, необходимые для функционирования промышленного и тестового контуров Системы,
если иное прямо не предусмотрено настоящим Техническим заданием или отдельной согласованной
Сторонами Заявкой.
2.8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ:
2.8.1. Работы выполняются по Заявкам Заказчика по форме Приложения 4 «Форма заявки».
Ежемесячно по факту выполнения работ (либо по согласованию Сторон в ином порядке по
фактически выполненным работам) Подрядчик направляет в соответствии с условиями Договора
Документ о приёмке и комплект отчётной документации, включая Детализированный отчёт
выполненных работах и Лист учёта рабочего времени (ЛУРВ), подтверждающий фактический объём
часов, оформленный по форме Приложения 5 «Форма листа учёта рабочего времени (ЛУРВ)».
2.8.2. Приемка результатов адаптационного сопровождения осуществляется путем проверки
соответствия выполненных работ требованиям согласованного Частного технического задания и
успешного прохождения, предусмотренного ЧТЗ тестирования в соответствии с Приложением 3
«Порядок выполнения работ».
2.9. Требования к результатам интеллектуальной деятельности (далее – РИД).
Все РИД, созданные Подрядчиком в процессе выполнения работ по Договору, включая, но не
ограничиваясь, программы для ЭВМ, базы данных, алгоритмы, методики, изображения и иные
материалы, подлежат передаче Заказчику.
Исключительное право на РИД, созданные Подрядчиком в рамках выполнения работ по Договору,
принадлежит Заказчику с момента их создания.
Подрядчик обязуется передать Заказчику исключительные права на РИД в полном объеме для
использования их любым способом и в любой форме на территории всего мира в течение всего срока
действия исключительного права. Стороны согласовали, что стоимость исключительных прав в
случае их создания, считается включенной в стоимость выполнения работ по сопровождению.
Подрядчик гарантирует, что передаваемые Заказчику результаты выполнения работ не нарушают
права третьих лиц и свободны от любых обременений.
В случае предъявления к Заказчику претензий или исков по поводу нарушения прав третьих лиц в
связи с использованием РИД, полученных по Договору, Подрядчик обязуется урегулировать такие
5
претензии или предпринять иные необходимые действия, исключающие возникновение расходов и
убытков у Заказчика.
Заказчик вправе по своему усмотрению использовать РИД и распоряжаться исключительным правом
на РИД без согласия Подрядчика и без выплаты дополнительного вознаграждения.
Подрядчик не вправе использовать РИД, созданные в рамках выполнения работ по Договору, для
собственных нужд.
В случае создания в процессе выполнения работ по Договору РИД, способных к правовой охране в
качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, Подрядчик обязан
незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Право на получение патента в этом случае
принадлежит Заказчику.
3. Состав работ
3.1. Работы выполняются в целях обеспечения бесперебойного функционирования Системы,
информационно-консультационной поддержки пользователей, поддержания целостности и
восстанавливаемости данных, а также адаптации прикладных функций Системы под изменяющиеся
требования Заказчика в пределах возможностей Платформы.
3.2. Состав работ:
3.2.1. Техническая поддержка:
- поддержка пользователей: регистрация, обработка и решение обращений, связанных с работой
Системы и реализованных в ней функций;
- управление инцидентами: регистрация, классификация, диагностика и устранение инцидентов либо
предоставление обходного решения в пределах SLA;
- управление изменениями: внесение изменений в конфигурацию Системы с обязательным
предварительным тестированием на тестовом контуре;
- управление плановыми (планово-предупредительными) работами по Графику ППР;
- управление резервным копированием: формирование заданий, контроль создания и целостности
резервных копий, контроль восстановления объектов Системы;
- формирование по запросу загрузок и выборок данных из базы данных Системы.
3.2.2. Адаптационное сопровождение:
- работы по адаптационному сопровождению начинаются после согласования Сторонами
соответствующей Заявки, оценки трудозатрат и ЧТЗ. До момента такого согласования срок
выполнения работ не исчисляется.
- работы по адаптационному сопровождению выполняются по Заявкам Заказчика после согласования
Сторонами соответствующего ЧТЗ. ЧТЗ должно содержать описание требований, состав и объем
работ, ожидаемый результат, критерии приемки, оценку трудозатрат, сроки выполнения, порядок
тестирования и состав отчетной документации. Выполнение работ начинается после согласования
Заявки, ЧТЗ, трудозатрат и сроков обеими Сторонами.
- основанием для выполнения работ по адаптации являются, в том числе: изменения нормативных
правовых актов Российской Федерации и города Москвы, затрагивающих работу Системы; новые
целевые задачи Заказчика в рамках Системы; требования Заказчика по добавлению новых
компонентов, реализуемых штатными средствами Платформы.
- изменение требований, состава работ либо объема работ после согласования Частного технического
задания осуществляется путем внесения изменений в ЧТЗ, либо оформления нового ЧТЗ с
повторным согласованием трудозатрат, сроков выполнения и результатов работ.
- одно ЧТЗ должно содержать логически завершенный объем работ, позволяющий осуществить
самостоятельную приемку результата.
4. Объем и сроки гарантий качества
4.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в объёме, определённом настоящим
6
Техническим заданием, в течение срока выполнения работ.
4.2. Гарантийный срок на результаты адаптационного сопровождения составляет 12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего Документа о приёмке. Гарантийные
обязательства Подрядчика не распространяются на дефекты, возникшие вследствие изменений,
внесённых в Систему без участия Подрядчика, нарушения Заказчиком условий эксплуатации
Системы, а также действий третьих лиц, не привлечённых Подрядчиком.
5. Требования к безопасности выполнения работ
5.1. Подрядчик обязан получить у Заказчика необходимые атрибуты доступа и в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента их получения произвести их изменение. Применяемые меры обеспечения
информационной безопасности должны минимизировать риски нарушения конфиденциальности,
целостности и доступности информации Системы.
5.2. Информация, предоставляемая Подрядчику для выполнения работ, является конфиденциальной
и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.3. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать внутренние политики Заказчика и требования
законодательства в области информационной безопасности.
5.4. Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной
информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Стороны признают конфиденциальной и обязуются не разглашать следующую информацию:
- Материалы, предоставленные Заказчиком;
- Пароли от аккаунтов Систем;
- Переписку по Договору, если она помечена грифом «конфиденциально»;
- Исходные коды, алгоритмы и архитектуру программного обеспечения Заказчика;
- Данные о бизнес-процессах и методах работы Заказчика;
- Финансовую, юридическую и иную информацию, содержащуюся в базе данных ПО;
- Любую иную информацию, обозначенную Заказчиком.
Подрядчик вправе передавать конфиденциальную информацию только специалистам Подрядчика,
которые непосредственно участвуют в выполнении работ по Договору, и только в том объеме,
который необходим для выполнения работ.
Подрядчик обязуется принимать необходимые меры для защиты конфиденциальной информации
Заказчика, включая:
- Использование защищенных каналов связи при передаче информации;
- Использование средств шифрования при хранении конфиденциальной информации;
- Обеспечение физической безопасности носителей информации;
- Уничтожение всех копий конфиденциальной информации после выполнения работ по Договору.
Заказчик вправе в любое время ограничить/отключить доступ конкретного специалиста Подрядчика,
допущенного к выполнению работ по Договору, если у Заказчика имеются основания полагать, что
предоставленный доступ используется не в целях исполнения настоящего Договора, используется с
нарушением условий Договора, в частности требований к конфиденциальности. Бремя
обоснованности надлежащего использования доступа и отсутствия нарушений лежит на Подрядчике.
В случае разглашения конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой
Стороне причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу в течение 5 (пяти) лет
после прекращения действия Договора.
6. Требования к используемым материалам и оборудованию
7
Условия, необходимые для выполнения работ:
6.1. Надлежащее выполнение работ обеспечивается при выполнении следующих условий, которые
Заказчик обязуется соблюдать:
6.1.1. Заказчик предоставляет Подрядчику доступ к промышленному и тестовому контурам Системы,
необходимый для выполнения работ, включая доступ к развёрнутым в контурах Заказчика штатным
средствам разработки и конфигурирования Платформы.
6.1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику актуальную конфигурацию Системы и эксплуатационную
документацию (руководства пользователя и администратора, документацию разработчика в объёме,
имеющемся у Заказчика).
6.1.3. Подрядчик осуществляет работы с Системой на основании собственных прав использования
Платформы (пункт 2.2), а также в среде и под учётными записями Заказчика. Предоставление
Заказчиком доступа к Системе не является передачей принадлежащих Заказчику лицензионных прав
третьим лицам.
6.1.4. Заказчик обеспечивает своевременное предоставление необходимых исходных данных,
информации, доступов, учетных записей, согласований и иных сведений, необходимых для
выполнения соответствующей Заявки.
6.1.5. Заказчик обеспечивает доступность уполномоченных представителей для согласования
требований, результатов работ, проведения тестирования и принятия решений, необходимых для
выполнения работ.
6.1.6. В случае необходимости взаимодействия со смежными информационными системами Заказчик
обеспечивает организацию такого взаимодействия и получение необходимых согласований со
стороны владельцев соответствующих систем.
7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
7.1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации".
7.2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
7.3. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
7.4. Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 N 676 "О требованиях к порядку создания,
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации".
7.5. Закон г. Москвы от 24.10.2001 N 52 "Об информационных ресурсах и информатизации города
Москвы".
7.6. Распоряжение Правительства Москвы от 03.07.2012 N 342-РП "О требованиях к вводу в
эксплуатацию информационных систем, создаваемых в городе Москве".
7.7. "ГОСТ 19.102-77. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система программной
документации. Стадии разработки" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от
20.05.1977 N 1268).
7.8. "ГОСТ 19.401-78* (СТ СЭВ 3746-82). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению" (введен в
действие Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.9. "ГОСТ 19.402-78 (СТ СЭВ 2092-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Описание программы" (введен в действие Постановлением
Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.10. "ГОСТ 19.502-78. Межгосударственный стандарт. Единая система программной документации.
Описание применения. Требования к содержанию и оформлению" (введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.11. "ГОСТ 19.503-79 (СТ СЭВ 2094-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и
оформлению" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
8
7.12. "ГОСТ 19.504-79 (СТ СЭВ 2095-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению"
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.13. "ГОСТ 19.505-79 (СТ СЭВ 2096-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению"
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.14. "ГОСТ 19.506-79 (СТ СЭВ 2097-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению" (введен в
действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.15. "ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения" (утв.
Постановлением Госстандарта СССР от 28.07.1989 N 2507).
7.16. "ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Общие технические требования" (принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта РФ от 09.02.1995 N 49).
7.17. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.05.2013 N 28375).
7.18. Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из
уровней защищенности".
7.19. "ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система
конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам" (утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от 29.04.2019 N 175-ст).
7.20. "ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N 1522-ст).
7.21. "ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N
1521-ст).
7.22. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
7.23. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от
23.07.2025).
7.24. Постановление Правительства Москвы от 07.02.2012 N 26-ПП "Об утверждении Положения об
эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы".
7.25. "ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. Информационная технология. Сопровождение программных
средств" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.06.2002 N 248-ст).
7.26. ГОСТ Р 59793-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы.
Стадии создания" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1285-ст).
7.27. ГОСТ Р 59853-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы.
Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N 1520-ст).
9
Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
1. Работы по развитию информационных систем и ресурсов
Характеристики
Вид работ: Развитие.
Объект работ: Информационная система.
Единица измерения
Человеко-час
Адрес
Город Москва, площадь
Триумфальная, дом 1
Срок
c даты заключения контракта по
31.12.2026
2. Сопровождение информационных систем и ресурсов
Характеристики
Вид работ: Сопровождение.
Объект работ: Информационная система.
Единица измерения
Человеко-час
Адрес
Город Москва, площадь
Триумфальная, дом 1
Срок
c даты заключения контракта по
31.12.2026
3. Работы по развитию информационных систем и ресурсов
Характеристики
Вид работ: Развитие.
Объект работ: Информационная система.
Единица измерения
Человеко-час
Адрес
Город Москва, площадь
Триумфальная, дом 1
Срок
c 01.01.2027 по 30.11.2027
4. Сопровождение информационных систем и ресурсов
Характеристики
Вид работ: Сопровождение.
Объект работ: Информационная система.
Единица измерения
Человеко-час
Адрес
Город Москва, площадь
Триумфальная, дом 1
10
Срок
c 01.01.2027 по 30.11.2027
Приложение 2 к Техническому заданию
ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ (SLA)
График поддержки: 5*8 (5 дней в неделю по 8 часов) за исключением выходных и праздничных дней, с 9:00 до 18:00 (GMT+3).
Управление
Поддержка
Параметр
инцидентами
пользователей
Время
не более 2 часов не более 2 часов
регистрации
Время
реагирования не более 2 часов не более 4 часов
Приоритет 1
Время
реагирования Приоритет 2
не более 4 часов не более 4 часов
Время
реагирования Приоритет 3
не более 6 часов не более 4 часов
Время
реагирования Приоритет 4
не более 8 часов не более 4 часов
Время
выполнения Приоритет 1
не более 6 часов не более 2 дней
Время
выполнения Приоритет 2
Время
выполнения -
не более 3
рабочих дней
не более 2 дней
не более 5
рабочих дней
не более 2 дней
11
Приоритет 3
Время
выполнения Приоритет 4
не более 10
рабочих дней
не более 2 дней
Время устранения не более 15
системных
календарных
ошибок
дней
не применимо
Примечание: сроки приостанавливаются в случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Технического задания.
Таблица 2. Приоритеты инцидентов
Приоритет
Классифицирующие признаки
Отказ Системы, приводящий к недоступности
подсистемы/модуля для пользователей либо к
1 - Критический
невозможности эксплуатации ключевого
функционала.
Примеры
Система недоступна; недоступен
ключевой функционал.
2 - Высокий
Частичное нарушение функционирования,
Не работают функциональные элементы
некритичное для основных задач; приемлемого неключевых разделов; не
обходного решения нет.
загружаются/скачиваются файлы.
3 - Средний
Незначительная потеря функциональности;
проблему можно временно «обойти».
4 - Низкий
Отдельные сбои, не влияющие на работу
ключевых функций; стандартные запросы.
Ошибка вёрстки интерфейса,
неработающая внешняя ссылка,
системное предупреждение.
Орфографическая ошибка в тексте,
превышение контрольного времени
шага.
Таблица 3. Целевые показатели Системы
12
№
Показатель
Значение
1
Максимально допустимое время внеплановой недоступности за 180 дней не более 47 часов
2
Максимально допустимое время плановой недоступности за 180 дней
не более 89 часов
Дополнительная информация:
1. Обращения пользователей, содержащие требования по изменению или расширению функциональности Системы, не относятся к работам по
поддержке пользователей в части срока их выполнения и подлежат оформлению как работы по адаптационному сопровождению в установленном
Техническим заданием порядке.
2. Первоначальный приоритет указывается Заказчиком при регистрации обращения. Подрядчик вправе изменить приоритет на основании
классифицирующих признаков, установленных Таблицей 2, с уведомлением Заказчика.
3. При наличии разногласий приоритет определяется ответственными представителями Сторон исходя из классифицирующих признаков Таблицы 2.
4. При расчете показателей доступности не учитываются периоды недоступности, вызванные плановыми работами, действиями или бездействием
Заказчика и третьих лиц, отказами внешних и смежных информационных систем, каналов связи и инфраструктуры, не находящихся под
управлением Подрядчика, а также обстоятельствами непреодолимой силы.
13
Приложение 3 к Техническому заданию
Порядок выполнения работ
Отчётные документы /
результат
Актуализированный комплект
Заявка > регистрация1 >
документации;
классификация/приоритет >
Регламент выполнения работ (с
оценка (когда применимо) >
Графиком ППР); Документ о
выполнение > фиксация
приёмке;
результата > передача результата2 Детализированный отчёт;
> приемка Заявки
ЛУРВ.
№
Вид работ
Этапы
Краткое описание процесса
1
Работы по развитию
информационных
систем и ресурсов
(техническая
поддержка системы)
по Заявкам
Заказчика
2
Сопровождение
информационных
систем и ресурсов
(адаптационное
сопровождение
системы)
Заявка > подготовка/согласование
по Заявкам
ЧТЗ > оценка трудозатрат >
Частные технические задания;
Заказчика на
согласование срока > выполнение Документ о приёмке;
основании ЧТЗ > тестирование > передача
Детализированный отчёт; ЛУРВ
результата > приемка Заявки
1. Описание процесса «регистрация»:
Заявки на техническую поддержку поступают к Подрядчику в Service Desk после подтверждения заявки уполномоченным работником Заказчика.
Заявки на техническую поддержку формируются в свободной форме, в случае внесения уполномоченным лицом Заказчика уточняющей информации
к заявке, к исполнению принимается заявка с учетом внесенной информации.
В случае если Подрядчику известно, что предоставленная Заказчиком заявка является неполной или содержит ошибки, препятствующие
исполнению заявки, Подрядчик переводит заявку на Заказчика с обоснованным указанием недостающих данных или ошибок в заявке. В этом случае
учет временных параметров (SLA) приостанавливаются до момента получения от Заказчика всех необходимых уточнений (дата и время перевода
заявки на Заказчика/Подрядчика определяется по данным Service Desk соответствующим полем).
В случае если Подрядчику известно, что предоставленная Заказчиком заявка является невозможной к исполнению, то Подрядчик предоставляет
Заказчику мотивированное обоснование с указанием причин невозможности исполнения и переводит заявку в Service Desk на Заказчика. В этом
случае учет временных параметров (SLA) приостанавливаются до момента получения от Заказчика решения. Заказчик в праве принять решение:
? аннулировать заявку – заявка закрывается без последствий для Сторон и не учитывается при расчете показателя эффективности KPI.
? отклонить обоснование – заявка возвращается Подрядчику с обязательством выполнить ее.
14
При недоступности Service Desk Заказчика, взаимодействие Сторон, предусмотренное п.2.10.1, п.2.11 Технического задания осуществляется по
электронной почте уполномоченных работников Заказчика/Подрядчика. Дата и время при этом определяется датой и временем отправления
соответствующего электронного письма Заказчиком/Подрядчиком, при условии такого отправления в рабочий день до 18.00 по московскому
времени. Документы, направленные в рабочий день после 18.00 либо в нерабочий день, считаются полученными в 09-00 первого рабочего дня,
следующего за днем направления. После восстановления работоспособности Service Desk Заказчик обязан внести все заявки по технической
поддержке, поданные по электронной почте, в систему Service Desk с указанием времени их получения и времени их выполнения заявки
(указывается если на дату внесения, заявка исполнена).
При невозможности восстановления работоспособности Service Desk, Заказчик вправе определить иной порядок направления заявок, определения
времени их получения и времени их выполнения путем направления уведомления с описанием нового порядка Подрядчику не позднее чем за 1
(один) рабочий день до его введения.
2. Описание процесса «передача результат»:
Время выполнения заявки на выполнения работ по технической поддержке Подрядчик обязан фиксировать в Service Desk переводом заявки в статус
«Выполнено».
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дня с момента выполнения Подрядчиком заявки, рассматривает результат (решения) ее исполнения. В случае
если результат (решение) не устранил выявленный инцидент, Заказчик возвращает заявку на доработку. При возникновении замечаний по существу
заявки, работа над нею должна быть возобновлена до устранения замечаний. Устранение замечаний входит в срок выполнения заявки. В случае
отсутствия замечаний в срок рассмотрения решения, заявка считается исполненной с момента перевода заявки в статус «Выполнено» или с момента
уведомления Подрядчика на электронную почту уполномоченного работника Заказчика (при направлении заявки по электронной почте, в случае ее
отсутствия в Service Desk на дату исполнения).
15
Приложение 4 к Техническому заданию
Форма заявка
Заявка № _____ от «___» ___________ 20___г.
На основании Договора №______ от «___» ___________ 20___г. просим выполнить следующие работы:
№
Поле
1
Вид работ
2
Наименование работы
Описание работ /
требования Заказчика
3
Содержание
Техническая поддержка /
Адаптационное сопровождение
Краткое наименование
Что необходимо выполнить
4
Основание
№ инцидента / обращения / ЧТЗ /
иное основание
5
№ ЧТЗ
Для адаптационного сопровождения
6
Ожидаемый результат
7
Критерии приемки
8
9
10
11
Приоритет
Оценка трудозатрат
Подрядчика
Согласованный объем
трудозатрат
Срок выполнения
Конкретный результат выполнения
Заявки
Условия, при выполнении которых
результат считается
соответствующим Заявке / ЧТЗ
P1 / P2 / P3 / P4 согласно SLA; для
адаптационного сопровождения —
при необходимости
_____ чел./час.
_____ чел./час.
Дата либо количество рабочих дней
16
12
13
14
15
Дата начала выполнения ________________
Ответственное лицо
Заказчика
Ответственное лицо
Подрядчика
ФИО, должность, контакты
ФИО, должность, контакты
Дополнительные условия При наличии
* Объём определяется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком.
*Работы по Заявке начинаются после согласования оценки трудозатрат Заказчиком, за исключением работ по устранению инцидентов в рамках SLA.
Дополнительная информация:
1. Оценка трудозатрат определяется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком до начала выполнения работ, за исключением работ по устранению
инцидентов, выполняемых в соответствии с SLA.
2. Работы по адаптационному сопровождению начинаются после согласования Сторонами Заявки и соответствующего ЧТЗ, включая состав работ,
ожидаемый результат, критерии приемки, трудозатраты и сроки выполнения.
3. Изменение согласованных требований, состава, объема или ожидаемого результата работ осуществляется путем внесения изменений в Заявку
и/или ЧТЗ с соответствующим пересмотром трудозатрат и сроков выполнения.
4. Заявка считается выполненной после выполнения предусмотренного ею объема работ и передачи Заказчику, предусмотренных Заявкой и
Техническим заданием результатов и отчетных документов. Сдача и приемка работ осуществляются отдельно по каждой Заявке.
5. Одна Заявка должна содержать логически завершенный объем работ, позволяющий осуществить самостоятельную сдачу и приемку результата.
Включение в одну Заявку нескольких самостоятельных результатов допускается при условии возможности их раздельной сдачи и приемки.
17
Приложение 5 к Техническому заданию
Форма листа учёта рабочего времени (ЛУРВ)
№
Дата
Описание
выполненных работ
Специалист
№ заявки
1
…
Итого часов:
Согласовано:
От Заказчика
ГАУ «Институт Генплана Москвы»
_______________ / ____________ /
М.П.
От Подрядчика
____________________________
_______________ / ____________ /
М.П.
18
№ ЧТЗ (при
наличии)
Часы

=== ФАЙЛ: Расчет_НМЦД[bca94f31].xlsx | docs/32616457708/Расчет_НМЦД[bca94f31].pdf
Приложение к Протоколу
начальной (максимальной) цены договора (цены лота),
начальной цены единицы товара, работы, услуги
Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены лота), начальной цены единицы товара, работы, услуги
на Выполнение комплексных работ по сопровождению Единой производственной системы учреждения
Метод определения и обоснования начальной цены единицы товаров, работ, услуг: анализ цен, содержащихся в реестре контрактов, заключенных по итогам осуществляемых закупок в соответствии с п.п. 6 п. 1.6, п. 1.10 и п.п. 9 п. 1.12
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара,
работы, услуги, утвержденный Распоряжением Правительства Москвы от 16.05.2014 № 242-РП.
Закупка без твердого объема на единицу услуг
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион, 223-ФЗ
Источники информации
№ п/п
Наименование товара, работы, услуги
1
2
3
Выполнение комплексных работ
по сопровождению Единой производственной
системы учреждения
4
Единица
измерения
Основные характеристики
Работы по развитию информационных систем и ресурсов (техническая
поддержка системы)
на 2026 год
Сопровождение информационных систем и ресурсов
(адаптационное сопровождение системы)
на 2026 год
Работы по развитию информационных систем и ресурсов (техническая
поддержка системы)
на 2027 год
Сопровождение информационных систем и ресурсов
(адаптационное сопровождение системы)
на 2027 год
Гражданско-правовой договор
№ ЭА/223-7/2025 от 08.09.2025
Цена за единицу
по Договору, руб.,
в т.ч. НДС
Цена за единицу по
Договору, руб.,
в т.ч. НДС, с учетом
инфляции на 2027 г. 2,05%*
Объем (количество)
Стоимость товаров,
работ, услуг, руб.,
в т.ч. НДС
усл. единица (чел/час)
1,900.80
не определен
1,900.80
усл. единица (чел/час)
3,273.59
не определен
3,273.59
усл. единица (чел/час)
1,939.77
не определен
1,939.77
усл. единица (чел/час)
3,340.70
не определен
3,340.70
Итого сумма:
Итого начальная сумма цен единиц
товаров (работ, услуг):
10,454.86 Десять тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 86 копеек, в т.ч. НДС
Максимальное значение цены Договора принимается
равным:
49,500,000.00 Сорок девять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
* на основании Информационного письма от 26.10.2021 № ДПР-И-5348/21 и приложения 1 к прогнозу социально-экономического развития города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
Заместитель начальника
Управление закупочной деятельности
Руководитель направления
Управление закупочной деятельности
М.В. Гордюшкина
О.А. Громова
10,454.86
